- 相關推薦
正式版建設施工合同范本
在當今不斷發(fā)展的世界，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的正式版建設施工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
甲方：___________
乙方：___________
甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據(jù)民法典的有關規(guī)定，甲乙經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。
一、施工地點：___________
二、施工內容：___________
三、施工工期：
1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為________年____月____日，________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期：_____拆除日期為2天，初定于________年____月至____月期間，甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量：______ 技術標準達到設備安裝說明要求，并通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。
五、工程造價：______ 本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發(fā)生的場內二次運輸費。
六、結算方式：______ 乙方施工人員進場后____日內，甲方支付總額的30%預付款；塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務：
1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發(fā)運到施工現(xiàn)場，同時協(xié)調現(xiàn)場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發(fā)生丟失或損壞，由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方于開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關管理規(guī)定。
10、塔吊安裝后，由乙方負責進行負荷試車，并辦理當?shù)厥褂迷S可證，甲方予以協(xié)助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝后，由乙方負責現(xiàn)場的卸車和二次倒運，并協(xié)助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，并享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任：
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法：____ 本合同在履行期間如發(fā)生糾紛，雙發(fā)可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發(fā)生時，遵從國家相關法律法規(guī)。
十一、本合同一式四份，雙發(fā)各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
甲方：___________乙方：___________
代表：___________代表：___________
電話：___________
日期：___________日期：___________
【正式版建設施工合同】相關文章：
正式版小型施工合同09-08
正式版建筑工地施工合同03-29
建設施工合同合同09-07
工程建設施工合同11-03
施工建設監(jiān)理合同09-07
土建建設施工合同11-02
建設施工合同簡單09-02
建設部施工合同09-13
項目建設施工合同03-16