建筑施工合同
隨著法律知識的普及,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么制定合同書有什么需要注意的呢?以下是小編整理的建筑施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑施工合同1
甲方:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
乙方:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
為加強合作意識,明確責(zé)任,本著“安全第一,預(yù)防為主”的目的,讓安全隱患消滅在萌芽中,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,簽訂如下合同:
一、工程項目期限:
自_____年____月_____日起開工至_____年____月_____日止完工。
二、甲方安全責(zé)任
1、甲方不得對從事建設(shè)活動的勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法規(guī)要求的機械設(shè)備、設(shè)施等。
3、進場施工作業(yè)前對乙方項目負(fù)責(zé)人進行安全事項交底。
4、指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)管該項目的安全工作,并配合乙方解決因甲方因素而影響安全施工的問題。
5、在易燃易爆、帶電運行、機械運作的危險區(qū)域內(nèi)作業(yè),事先要求和協(xié)助乙方制訂安全措施并監(jiān)督實施。
6、監(jiān)督檢查乙方的安全施工作業(yè)情況,對違法亂紀(jì)現(xiàn)象按甲方單位安全檢查考核細(xì)則規(guī)定進行違規(guī)執(zhí)罰。因乙方嚴(yán)重違規(guī)施工作業(yè)而影響甲方正常生產(chǎn)時,有權(quán)停止其施工作業(yè)至整改驗收合格為止。
三、乙方安全責(zé)任
1、乙方要根據(jù)《施工現(xiàn)場安全管理制度》做好各項安全工作。
2、乙方的特種作業(yè)人員要依照《特種作業(yè)人員持證上崗管理制度》做好安全工作。
3、施工中,乙方因操作不當(dāng)人為造成的事故,由乙方負(fù)全責(zé)。甲方有權(quán)制止乙方的違章指揮和違章作業(yè)。乙方如不依照甲方提出的各項安全管理制度具體操作,甲方有權(quán)終止合同。
4、施工中,如因不可預(yù)知或自然災(zāi)害發(fā)生,乙方負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的緊急救險和處理,保護好現(xiàn)場,并立即啟動應(yīng)急預(yù)案。
5、乙方要保證定期開展對員工的安全活動及安全檢查工作。
6、乙方的施工管理干部,工程技術(shù)人員必須熟悉《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,凡不了解“規(guī)程”的技術(shù)人員和未受過安全教育的人員,都不許參加施工。
7、現(xiàn)場施工應(yīng)遵守國家和地方關(guān)于勞動安全,勞務(wù)用工法律法規(guī)及規(guī)章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關(guān)規(guī)定,為施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
8、在出現(xiàn)安全隱患時,乙方要及時予以排除。
9、乙方對工程施工對象的質(zhì)量安全終身負(fù)責(zé),除不可預(yù)知或自然災(zāi)害發(fā)生,乙方要保證建筑不發(fā)生傾斜、墻體裂痕、墻皮脫落等質(zhì)量安全事故發(fā)生。
四、施工安全保證金
甲方預(yù)留工程款的10%作為乙方的`安全保證金。乙方在施工過程中未發(fā)生人身重傷、電網(wǎng)和設(shè)備及以上事故,于工程竣工驗收后將該保證金全額退還;若施工過程中發(fā)生下列有乙方責(zé)任的安全事故,扣除相應(yīng)數(shù)額的安全保證金:
1、發(fā)生人身死亡事故、電網(wǎng)和設(shè)備重大事故,扣除全部安全保證金;
2、發(fā)生人身重傷事故、電網(wǎng)和設(shè)備事故,扣除50%安全保證金;
3、乙方人員發(fā)生違章行為的經(jīng)濟處罰,按處罰規(guī)定從安全保證金內(nèi)扣除。
五、違約責(zé)任
1、由于甲方或乙方責(zé)任造成對方或第三方的人身傷害、設(shè)備損壞等財產(chǎn)損失,由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2、合同履行中,發(fā)現(xiàn)乙方提供的有關(guān)資質(zhì)材料無效,甲方有權(quán)解除合同,并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
3、發(fā)現(xiàn)乙方現(xiàn)場作業(yè)人員有違章行為的,比照甲方有關(guān)安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定對甲方職工相類似的違章行為應(yīng)扣款數(shù)額,承擔(dān)相應(yīng)的違約金。
4、乙方未設(shè)置安監(jiān)人員;未能正確、全面執(zhí)行安全技術(shù)措施、施工組織設(shè)計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔(dān)。
5、乙方人員安全工作規(guī)程抽考不合格,乙方應(yīng)承擔(dān)50元/人次的違約責(zé)任;特種人員無證上崗乙方應(yīng)承擔(dān)100元/人次的違約責(zé)任。
六、該合同一式____份,甲乙雙方各持____份。簽字之日起生效,工程終止后本協(xié)議即告終止。
甲方:
法定代表人:
______年_____月_____日
乙方:
法定代表人:
______年_____月_____日
建筑施工合同2
甲方:____________________________________
乙方:____________________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:____________________________________
工程地點:____________________________________
工程內(nèi)容:____________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:_____________________面積為準(zhǔn)
三、合同工期
開工日期:_________年_________月________日
坯房竣工日期:_________年_________月________日(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期:______年______月______號
合同工期總?cè)諝v天數(shù):_________年_________月________日
四、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延
1.設(shè)計變更和工程量增加;
2.一周內(nèi)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;
3.不可抗力自然條件;
五、工程竣工
乙方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):__________縣質(zhì)量檢測局為準(zhǔn)(不包括材料質(zhì)量)。
七、合同價款
金額:建筑面積每平方米¥____________元×建筑面積的總平方米
工程預(yù)支款:¥____________萬元
竣工日付款:余下總金額的____________%
工程款結(jié)算:檢測工程竣工日后____________個月內(nèi)無任何施工質(zhì)量問題則結(jié)清所欠佘款。
八、組成合同的文件
1.本合同協(xié)議書
2.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3.圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
九、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
十、乙方在施工過程中所需用的'建材必需提前______個工作日向甲方提出書面申請,甲方則需及時提供全部建筑不得誤工,保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
十一、甲方有權(quán)對乙方工程實施監(jiān)督。在豬舍內(nèi)部結(jié)構(gòu)中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調(diào)動乙方的施工人員。
十二、本合同正本______份,具有同等效力,由甲方乙方分別保存______份。
十三、合同生效
合同訂立地點:_________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
甲方(簽章):_________________________乙方(簽章):_________________
日期:___________年________月________日___________年________月________日
建筑施工合同3
建筑工程施工合同 (以下簡稱甲方) 甲方: 乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將 工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱: 地點:
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責(zé)任1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。
2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的',按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁; 第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
建筑施工合同4
發(fā)包人:______(以下稱甲方)
承包人:______(以下稱乙方)
遵照建設(shè)部、省、市建委關(guān)于加強建筑市場管理和改革用工制度的有關(guān)文件精神。根據(jù)______(發(fā)包人:甲方)與業(yè)主簽定的“工程名稱”項目《建設(shè)工程施工合同》的有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達成如下分包合同條款:
第一條:工程概況與承包范圍
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程工期:
4、承包范圍:主橋及接線工程的土建、安裝工程(瀝青路面、園林綠化工程、照明工程、交通工程等專業(yè)工程除外詳圖紙。
第二條:結(jié)算方法
本工程由已方實行包工不包料方式承包,結(jié)算方法按本合同項下第三條約定執(zhí)行。
第三條:結(jié)算方法
1、本合同價款暫定為人民幣______元(暫定為人民幣______元整)(含稅包干價)。
2、本工程涉及的稅費除另有約定外,均由乙方負(fù)責(zé)交納并按規(guī)定向甲方提供有關(guān)憑證。另按稅法規(guī)定由甲方代扣代繳的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,代扣代繳金額從工程款中扣除。
第四條:付款方法
1、甲方根據(jù)業(yè)主撥付的進度款扣除有關(guān)稅費后余額,全部付給乙方,并結(jié)合乙方實際結(jié)算款付款,每次付款前乙方必須先提供正式。
2、工程竣工驗收達到約定要求后,乙方須及時完成該項目的各種要求資料后,方可辦理工程結(jié)算。
第五條:施工工期
1、開工日期:______年______月______日
2、竣工日期:______年______月______日
3、工期順延、延誤按原合同相應(yīng)條款執(zhí)行。
第六條:工程質(zhì)量
乙方必須嚴(yán)格按照本工程施工圖紙(含設(shè)計單位提供的設(shè)計變更通知)、圖紙會審紀(jì)要、施工組織設(shè)計等技術(shù)資料和現(xiàn)行的國家、建設(shè)部、本地區(qū)有關(guān)建筑施工規(guī)定、規(guī)程、質(zhì)量驗收規(guī)范等文件組織施工及驗收、并工程質(zhì)量達到原合同中業(yè)主要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),若達不到原合同中業(yè)主要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)予以返工,直至達到原合同中業(yè)主要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為止,由于達不到原合同中業(yè)主要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)引起的.一切費用和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),且工程質(zhì)量安全管理及獎罰辦法就符合甲方的有關(guān)規(guī)定。
第七條:雙方職責(zé)
(一)甲方職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全、進度檢查控制,檢查、監(jiān)督乙方的合同履行情況。
2、按照合同規(guī)定支付工程價款。
(二)乙方職責(zé):
1、乙方必須按照國家和地方法律、法規(guī)、部門規(guī)章制度及甲方的工程施工程管理制度和總公司頒布的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》的貫標(biāo)程序進行工程全過程的施工管理。
2、乙方所招聘的勞務(wù)人員必須持有“身份證”、“計劃生育證”、“務(wù)工證”、“上崗證”。乙方負(fù)責(zé)對其進行安全生產(chǎn)、文明施工、計劃生育、城管交通、環(huán)境保護和遵守紀(jì)律等方面的管理和教育,對勞務(wù)人員進出、上崗培訓(xùn)教育須進行動態(tài)管理及時對在崗勞務(wù)人員造冊蓋章,并向工程所在地的機關(guān)辦理暫住戶口登記手續(xù),接受管理部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督檢查,凡違反有關(guān)規(guī)定引起的罰款和刑事責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須按照安全生產(chǎn)、文明施工相關(guān)規(guī)定組織施工并確保安全生產(chǎn)、文明施工及臨近建筑物、構(gòu)筑物的安全,做好各項安全防范措施落實等工作,確保勞務(wù)人員人身安全并負(fù)責(zé)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟和法律責(zé)任。
4、乙方必須接受業(yè)主、甲方、監(jiān)理單位以及上級質(zhì)檢部門和安全監(jiān)察部門的監(jiān)督、檢查,共同把好質(zhì)量關(guān)。承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
5、乙方按甲方要求的時間。及時申報甲方所需資料,否則甲方有權(quán)拒付工程價款。
甲方:
乙方:
建筑施工合同5
甲方:
乙方:
甲方因施工需要雇傭乙方為臨時工,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,具體事宜如下:
1、甲方負(fù)責(zé)乙方上崗前的安全培訓(xùn),并經(jīng)過體檢與安全考試合格者方可上崗,同時安排食宿及日常管理。
2、乙方人員必須遵守用工單位的各項規(guī)章制度,聽從指揮服從分配,如有違章違紀(jì),經(jīng)教育不改或不服從分配,甲方有權(quán)予以辭退。
3、乙方在施工中因違章作業(yè),違反勞動紀(jì)律,發(fā)生人身傷亡事故,由乙方個人負(fù)責(zé)。
4、工作期間按日工資計算,按月支付,如有加班加點按用工單位的'考勤辦理,乙方不享受勞動保護和福利待遇
5、甲方無正當(dāng)理由不能借故辭退乙方,乙方在工作中由于不按作業(yè)程序擴大作業(yè)范圍等違章作業(yè)造成的事故,由乙方負(fù)法律責(zé)任,對未造成事故者可考慮后果承擔(dān)損失的費用,具體數(shù)量由甲方根據(jù)情節(jié)輕重確定。
6、此合同自簽訂之日起生效,至本工程結(jié)束,雙方要嚴(yán)格遵守合同內(nèi)容。
甲方簽字:
乙方簽字:
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
建筑施工合同6
甲方:_______________
乙方:_______________
施工協(xié)議書武陽xx麗園小區(qū)四角亭景觀工程190000.00元(十九萬元整)
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________承德XX公司
承包方(以下簡稱乙方):_________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽xx麗園小區(qū)景觀xx工程,簽訂以下協(xié)議:_________
一、xx工程內(nèi)容:_________
平米等xx工程(詳見施工圖紙)。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、xx工期:_________
1、xx開工日期:_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、xx施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。
3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、xx發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
三、xx工程合同價款:_________
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發(fā)生結(jié)算。
四、xx承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認(rèn)核準(zhǔn)制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料,必須經(jīng)雙方共同確認(rèn)方可進行施工。
3、xx施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的水電費用。
五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:_________
1、本工程無預(yù)付款。
2、合同生效后,發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:_________支付次數(shù)分三次支付。
1、四角亭a亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給
該項工程款合同金額60%。四角亭b亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭c亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。廊架c完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
2、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
3、工程全部完工后三個月內(nèi),付工程總費用(總價,包括業(yè)主
認(rèn)可的簽證、變更)10%。
4、扣留工程總費用(含業(yè)主認(rèn)可的簽證、變更費用)10%為質(zhì)
保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算,一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為
3.41%)。
六、xx工程質(zhì)量要求:_________
1、xx乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求
及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的`一切經(jīng)濟損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
七、xx工程竣工驗收結(jié)算:_________
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收,并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算。
八、xx延期違約責(zé)任:_________
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,
則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。
九、xx質(zhì)保內(nèi)容
質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期,質(zhì)保期為十二個月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開始計算,xx期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定:_________
1、施工期間,甲方因故進行修改調(diào)整,應(yīng)提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方,經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工,所有修改調(diào)整的費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實各項安
全措施,確保施工安全,承擔(dān)安全施工責(zé)任,教育施工人員遵紀(jì)守法。
3、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào),以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建
的土建項目,應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合,要求應(yīng)用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止:_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲
方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應(yīng)盡可能協(xié)商解決?裳a簽有關(guān)協(xié)議,xx補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一:_________
1、工程圖紙2、工程預(yù)算書
甲方:_______________乙方:_______________
日期:_______________日期:_______________
建筑施工合同7
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區(qū)景觀工程,簽訂以下協(xié)議:_________
一、工程內(nèi)容
_______平米等工程(詳見施工圖紙)。
二、工期
1、開工日期:_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
三、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發(fā)生結(jié)算。
四、承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認(rèn)核準(zhǔn)制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經(jīng)雙方共同確認(rèn)方可進行施工。
3、施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本工程無預(yù)付款。
2、合同生效后,發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:_________支付次數(shù)分五次支付。
3、四角亭a亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
(1)四角亭b亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
(2)四角亭c亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
。3)廊架c完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
。4)防腐木地板完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
4、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
5、工程全部完工后三個月內(nèi),付工程總費用(總價,包括業(yè)主認(rèn)可的.簽證、變更)10%。
6、扣留工程總費用(含業(yè)主認(rèn)可的簽證、變更費用)10%為質(zhì)保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算,一年后支付。
7、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為3.41%)。
六、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求
及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
七、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收,并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。
甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算。
八、延期違約責(zé)任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。
九、質(zhì)保內(nèi)容
質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期,質(zhì)保期為十二個月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開始計算,期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定
1、施工期間,甲方因故進行修改調(diào)整,應(yīng)提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方,經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工,所有修改調(diào)整的費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔(dān)安全施工責(zé)任,教育施工人員遵紀(jì)守法。
3、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào),以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目,應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合,要求應(yīng)用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。
簽名:_________(甲方) 簽名:_________(乙方)
簽訂日期:______年_________月_________日 簽訂日期:_______年_________月_________日
建筑施工合同8
1建筑施工合同管理的現(xiàn)狀
建筑施工合同包含了施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量的控制、圖紙和設(shè)計的規(guī)范性控制、安全控制、合同變更、工程風(fēng)險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進度控制等內(nèi)容。從建筑施工企業(yè)可以看到,其合同內(nèi)容包含了非常多的內(nèi)容,而且也具有非常強的專業(yè)性。在履行建筑施工合同中會涉及到多個方面的利益,不僅關(guān)系到投資方和建設(shè)方,而且還和土地、環(huán)保等管理部門都有很大的關(guān)系,這些特點進一步增加了合同的復(fù)雜度。合同的履行時間比較長,建筑施工項目往往由于工程結(jié)構(gòu)復(fù)雜,決定了其短期內(nèi)不能夠完成。施工過程和程序要求比較嚴(yán)格,建筑施工過程往往受到國家相關(guān)法律的約束。由于我國建筑行業(yè)發(fā)展的限制,使我國在建筑施工合同管理方面的法律法規(guī)仍然不夠完善,使某些合同條款存在無法可依的情況。部分企業(yè)不重視法律的意義,在發(fā)生合同糾紛后,企業(yè)往往需要花費大量的時間和精力來解決這些問題,影響了企業(yè)的正常經(jīng)營。例如一些企業(yè)對合同管理不夠重視,對合同內(nèi)容和條文不能夠認(rèn)真的研究,在發(fā)生爭執(zhí)的時候才開始重視合同內(nèi)容。在合同的簽訂過程中,陰陽合同的現(xiàn)象也比較常見,這進一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒有按照合同管理要求來簽訂,以致在發(fā)生糾紛的時候,不能利用賠償策略來維護企業(yè)的合法利益,造成企業(yè)資金的浪費。同時部分企業(yè)對合同管理意識不夠,沒有嚴(yán)格按照我國合同法等法律的規(guī)定認(rèn)真簽訂和執(zhí)行合同。部分企業(yè)不重視合同管理,常常在付款的時候才補簽合同,這樣在發(fā)生糾紛的時候,不能夠明確合同雙方的權(quán)利和責(zé)任,使工程項目在實施上存在隱患。部分企業(yè)對建筑施工合同管理人員的素質(zhì)要求不夠高,不重視對合同管理人員的培養(yǎng),高素質(zhì)的合同管理人才成為了影響企業(yè)發(fā)展和進步的障礙。
2建筑施工合同管理措施分析
由于建筑施工合同具有一系列比較獨特的特點,所以施工合同的內(nèi)容復(fù)雜而且內(nèi)容比較多,給合同的管理和實施帶來了一定的困難。建筑施工合同管理是對建筑施工項目工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內(nèi)容進行全面的管理。合同管理可以分為兩個方面的內(nèi)容。一是對某個單項合同的管理,也就是從合同訂立到履行結(jié)束所進行的管理。二是對整個工程項目的合同管理,從項目合同的總目標(biāo)對施工合同進行控制。要提高企業(yè)合同管理的質(zhì)量,可以從以下幾個方面做起:
2.1首先應(yīng)當(dāng)提高合同管理人員的素質(zhì)。合同管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)對施工合同的管理具有至關(guān)重要的作用,應(yīng)當(dāng)選擇符合合同管理崗位而且素質(zhì)和條件都比較優(yōu)秀的人才。在平時的工作中應(yīng)當(dāng)加強相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn),加強業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德教育,促進建筑施工合同管理人員素質(zhì)的不斷提高。對建筑施工合同管理人員應(yīng)當(dāng)明確其責(zé)任,對于具有貢獻的`業(yè)務(wù)人員要給予適當(dāng)?shù)莫剟,提高其工作上的積極性。
2.2完善公司建筑施工合同的管理機構(gòu)。應(yīng)當(dāng)在公司內(nèi)部建立從上到下的健全機制,在企業(yè)管理中各個部門都應(yīng)當(dāng)服務(wù)于企業(yè)合同管理。對于投資企業(yè)來說,為了保證資金的安全和投資的效益,應(yīng)當(dāng)對合同的草擬、簽訂、責(zé)任劃分、合同跟蹤等環(huán)節(jié)建立健全的可操作的制度。完善企業(yè)內(nèi)部關(guān)于施工合同的相關(guān)管理制度,不僅要緊密的結(jié)合我國的合同法和建筑行業(yè)的相關(guān)法律,還應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)的實際情況,建立可以執(zhí)行操作的合同管理制度。
2.3不斷的完善合同的內(nèi)容。要大力的借鑒一些比較優(yōu)秀的合同文本,保護好企業(yè)的合法利益,防止合同管理人員因為對一些專業(yè)詞匯理解不到位而產(chǎn)生漏洞。明確合同雙方的責(zé)任和義務(wù),在合同執(zhí)行過程中如果出現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的條文作為雙方協(xié)調(diào)的依據(jù)。我國建設(shè)部門和工商部門所推薦的建筑施工合同文本,是根據(jù)國際建筑施工合同同時又結(jié)合我國施工企業(yè)的經(jīng)驗而編寫的,具有非常強的實踐性,其合同文本比較嚴(yán)謹(jǐn),所表達的意思比較準(zhǔn)確,得到了施工合同管理人員的青睞。比較標(biāo)準(zhǔn)的合同文本有利于合同雙方履行,有利于防止合同管理人員因為個人能力都產(chǎn)生的漏洞,同時也能夠明確各自的責(zé)任,在發(fā)生糾紛的時候便于解決糾紛。如果不能夠使用示范的合同文本,也應(yīng)當(dāng)在合同管理中認(rèn)真的和示范文本進行對比,防止合同簽訂中出現(xiàn)錯漏和歧義。在合同的簽訂過程中還可以到專門的管理部門如工商管理部門以及法律專家對合同管理進行指導(dǎo),防止出現(xiàn)無效合同和詐騙的情況發(fā)生,盡力提高合同的執(zhí)行率和履行率。
2.4加強對合同履行過程中的管理。在工程中標(biāo)之后,施工單位應(yīng)當(dāng)和建設(shè)單位簽訂工程合同,建筑施工合同經(jīng)過前期的招標(biāo)等準(zhǔn)備工作后,就進入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來完成施工的任務(wù),如果在履行階段不能夠很好的進行管理,也容易造成經(jīng)濟損失。對于建筑施工合同來說,由于其履行階段比較長,所以應(yīng)當(dāng)做好長期的監(jiān)督管理工作。在履行階段應(yīng)當(dāng)促使施工企業(yè)按照合同要求進行施工,同時及時的跟蹤合同的執(zhí)行情況,要掌握和收集合同履行過程中的信息和資料,以便及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。對于合同執(zhí)行過程中的合同變更,要努力的分析其原因,按照目標(biāo)管理的要求,對不需要進行變更的地方要堅決拒絕,防止出現(xiàn)資金投資的浪費。在合同的履行應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的驗收制度,保證建筑施工的安全和質(zhì)量。
3結(jié)束語
建筑施工合同作為市場中的兩個經(jīng)濟主體確定各自權(quán)利和義務(wù)具有法律效力的文件,合同雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格的按照法律的要求,從合同的文本到其中細(xì)節(jié)方面進行認(rèn)真仔細(xì)審查,切實保護好雙方的權(quán)利。對于企業(yè)來說,應(yīng)當(dāng)加強對施工合同的管理,防止出現(xiàn)糾紛無法可依的情況,努力保護好企業(yè)的合法經(jīng)濟權(quán)益。在發(fā)生糾紛的時候,能夠按照合同的要求積極進行索賠,只有這樣才能使企業(yè)得到更好的發(fā)展。
建筑施工合同9
合同編號:XXXXXXX
發(fā)包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間:XXXXXXX
簽約地點:XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式):XXXXXXXXXXXX
3、施工地點:XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期:
(1)開工:XXXX年XX月XX日;
(2)竣工:XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式:XXXXXXXX
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):XXXXXXXX
7、工程價款:共計人民幣XXXX元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的XX%,計XXXX元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的XX%,計XXXX元;質(zhì)保金XXX元,質(zhì)保期滿后支付。
9、質(zhì)保期:XXXX年。
10、雙方的責(zé)任義務(wù)
(1)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
、诒O(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;
、劢o承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點、標(biāo)高點;
、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算;
2、承包方的責(zé)任義務(wù)
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務(wù);
、劢邮馨l(fā)包方的.技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;
、茇(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定:兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點,即義務(wù)清償?shù)攸c。
建設(shè)工程設(shè)計合同是雙務(wù)合同,即由發(fā)包人提供設(shè)計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況,設(shè)計人交付設(shè)計文件,并由發(fā)包人支付設(shè)計費用。建設(shè)工程設(shè)計合同在實際操作中,與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別,有的明確了交付設(shè)計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后,當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的,可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的,按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣,建設(shè)工程設(shè)計合同所涉及的履行地點應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX
委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
建筑施工合同10
建設(shè)單位:(甲方)
施工單位:(乙方)
根據(jù)工程需要,甲方現(xiàn)將工程委托乙方承建。雙方本著平等互利、公正自愿的原則,遵守《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,為明確雙方合作的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商一致達成如下條款:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程結(jié)構(gòu):
4、建筑面積:㎡
5、工期:自開工之日起天,乙方確保施工工期,按期交工。在施工中由于甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素,非乙方原因造成的工期延誤,工期相應(yīng)順延。由甲方原因造成工程停工等情況,所發(fā)生損失由甲乙雙方協(xié)商解決賠付事宜。
6、質(zhì)量等級:合格
7、未列明事項按圖紙進料、施工和驗收。
二、工程價款及承包方式:
乙方以包工包料方式承包。工程預(yù)算價格為(大寫)肆拾肆萬貳仟零肆拾陸元整,(小寫)¥:442000元。最后決算以財政評審價格為準(zhǔn)。
三、工程進度要求:
1、合同簽定后按照雙方協(xié)定的工期要求,乙方在收到圖紙后7天內(nèi)編制工程進度計劃。
2、對甲方因延誤工期的任何索賠,均視本合同索賠,由甲方負(fù)擔(dān)被索賠費用。
四、工程質(zhì)量的要求:
乙方要嚴(yán)格按照工程施工圖紙、說明及相關(guān)驗收規(guī)范進行施工,確保工程質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方達不到規(guī)定質(zhì)量要求或出現(xiàn)不合格工程,甲方書面通知乙方在規(guī)定日期內(nèi)無償修復(fù),至合乎上述規(guī)定。
五、材料供應(yīng):
乙方必須選用合格材料,甲方對乙方自行采購的材料須經(jīng)建設(shè)方和監(jiān)督方驗收,如不合格,禁止使用。
六、安全生產(chǎn):
文明施工必須要高起點嚴(yán)要求,按公司頒發(fā)的文明工地標(biāo)準(zhǔn)進行組織落實,同時乙方要服從甲方及上級有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
七、工程價款的'支付與結(jié)算:財政評審后工程款付清。
八、工程保修期
工程竣工驗收后,乙方對工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行規(guī)定進行保修,保修期一年。保修期內(nèi)發(fā)生屬于施工原因造成的返修,乙方應(yīng)無償修理。
九、雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
(1)負(fù)責(zé)提供施工圖以及必要資料,進行單位工程技術(shù)交底,檢查施工的監(jiān)督工作。
(2)負(fù)責(zé)現(xiàn)場“三通一平”施工條件。
(3)負(fù)責(zé)施工總平面圖的設(shè)計與管理及施工組織設(shè)計的審核。
(4)負(fù)責(zé)總平面的測量工作,并對單位工程定位放線進行審核復(fù)測。
(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督試驗工作。
(6)負(fù)責(zé)組織單位工程的竣工驗收質(zhì)量評定與核驗工作。
(7)甲方派人員參與乙方施工質(zhì)量、工期的組織、施工及驗收工作。
2、乙方責(zé)任
(1)為確保工程順利完成,乙方必須保證有足夠數(shù)量的與工程配套的管理人員和勞動力,負(fù)責(zé)制訂確保工程能順利完成月、旬、日工程形象進度計劃。
(2)已完工程項目,在交工前負(fù)責(zé)保管,現(xiàn)場如發(fā)生損失由乙方負(fù)責(zé)。
(3)乙方必須接受甲方對工程質(zhì)量、進度、技術(shù)資料、材料等的監(jiān)督檢查和處理。
十、其他條款:
1、本合同簽字生效。本合同正本兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2、未盡事宜雙方另行協(xié)商。
3合同執(zhí)行中雙方發(fā)生分歧,以《建設(shè)工程施工合同》GF-1999-0201)為準(zhǔn)。
甲方: 簽字:年 月 日
乙方: 簽字:年 月 日
建筑施工合同11
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程內(nèi)容及范圍:
二、承包形式:
三、工程造價及合同款支付:
1、 工程總造價:
2、第一次付款:工程竣工并驗收合格后,支付工程總造價的95%;
第二次付款:總工程款的5%作為質(zhì)保金,一年后結(jié)清。
甲方支付上述款項時,乙方應(yīng)當(dāng)事先向甲方出具等額合法的專業(yè)發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付而不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
四、工程期限:本工程工期為 天(日歷天),自 年 月 日至 年 月 日(也可以約定自乙方收到甲方開工通知書之日起算)
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達到達到設(shè)計施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別達到設(shè)計施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求,竣工驗收備案合格。
六、違約責(zé)任
1、乙方無故逾期開工或逾期完工的,每逾期一天應(yīng)按工程總造價的`1‰ 支付違約金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天應(yīng)按合同應(yīng)付工程款的1‰支付違約金。
3、乙方采購工程材料及施工質(zhì)量不合格或有重大質(zhì)量隱患,影響甲方正常使用的,除應(yīng)一次性支付工程總額5‰的違約金,并及時采取措施返工更改外,每影響正常使用一天,還應(yīng)按工程總造價的1‰支付違約金。
七、工程安全要求:
1、乙方負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場的安全文明施工,應(yīng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本工程的施工作業(yè)安全及消防等工作。甲方有權(quán)按有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,檢查、監(jiān)督施工安全工作的實施,乙方應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行甲方有關(guān)安全管理工作的指示。
2、乙方應(yīng)為其執(zhí)行本合同所雇用的全部人員承擔(dān)工傷事故責(zé)任。
3、甲方應(yīng)為其現(xiàn)場機構(gòu)雇用的全部人員承擔(dān)工傷事故責(zé)任。
八、雙方權(quán)利義務(wù):
(一)甲方:
1、解決材料物資的堆放和臨時設(shè)施場地。
2、在乙方不違反合同條例的情況下,保證按照合同約定方式支付工程款。
(二)乙方:
1、在施工期間嚴(yán)格遵守甲方的一切規(guī)章制度,保護甲方設(shè)施,乙方人員不得隨意在甲方廠區(qū)內(nèi)走動、閑逛,服從甲方進出門管理。
2、承擔(dān)本工程施工中的一切安全事故責(zé)任。
3、按合同工期組織施工,以確保工程按期完成。
4、把好質(zhì)量關(guān),確保工程質(zhì)量達到驗收標(biāo)準(zhǔn)并根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織工程驗收工作。
5、組織落實施工管理人員和材料設(shè)備進場。
6、施工中如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害影響,不能按原計劃正常施工,乙方應(yīng)及時向甲方通報,由此而發(fā)生的費用增減或損失,雙方協(xié)商解決。
7、安全文明施工。
九、工程驗收:
1、工程竣工后,乙方向甲方匯報工程竣工情況,甲方在接到乙方驗收申請報告后應(yīng)在五個工作日內(nèi)組織有關(guān)部門與乙方共同驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。并于驗收合格后十五日內(nèi)按照合同支付工程款。
2、工程竣工驗收合格后一年內(nèi),承包方負(fù)責(zé)該工程的質(zhì)保工作。
十、附則:
1、未盡事宜雙方協(xié)商解決,無法協(xié)商達成一致的,由甲方所在地人民法院解決。
2、本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方簽字、蓋章、即開始生效,至工程款結(jié)清后自動失效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表(簽字): 代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同12
發(fā)包方:_________________(以下簡稱甲方)
承包方:_________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、道德平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就玻璃雨搭工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致,訂立本建筑門窗施工合同。
一、工程名稱:_________________。
二、工程地址:_________________
三、承包方式:_________________
四、工程內(nèi)容:_________________
五、工程用料:
1、框架:_________________
2、拉筋:________________
3、玻璃:________________
六、承包總價: (1500元)每平方米,大約66平方米,總計(99000元),拉筋單獨合算,不在總平方米造價之內(nèi),最終結(jié)算以驗收實際測量面積結(jié)算。
七、工期:收到預(yù)付款之日起一個月內(nèi)完成工期。
八、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付壹萬元訂金,主框鋼板進入現(xiàn)場后
付工程款的30%,主框安裝完畢后在付30%,完工驗收合格后付37%,留3%的'質(zhì)量保證金。(無質(zhì)量問題按國家規(guī)定一年內(nèi)返還保質(zhì)金)。
九、違約責(zé)任:
1、承包人向發(fā)包方承諾按照本合同約定進行施工,在施工期間,由乙方造成停工或人員不足,質(zhì)量達不到本合同規(guī)定要求,須返工重來,造成損失由乙方承擔(dān),工期不予順延。
2、發(fā)包方向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其應(yīng)當(dāng)支付的款項,履行本合同所約定的全部義務(wù)。因甲方不按本合同約定支付工程款,乙方有權(quán)予以停工,工期順延,造成人員、機械窩工損失及產(chǎn)生的相應(yīng)費用由甲方承擔(dān),并在復(fù)工前支付違約費用。
十、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可訴訟至肇東市人民法院。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效,望共同遵守。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
建筑施工合同13
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
甲方在位于 建廠房 壹 棟,由乙方根據(jù)本工程的施工圖紙和甲方意愿要求的內(nèi)容,自愿承擔(dān)本工程的施工。為了明確責(zé)任,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經(jīng)雙方共同協(xié)商,特簽訂如下合同:
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:3、工程內(nèi)容:廠房土建工程及水、電、地面工程等
二、承建范圍:
乙方按照設(shè)計圖紙及甲方提出的'要求承建。工程的建設(shè),包括墻體、梁、柱、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階;裝飾室內(nèi)墻批類粉刷、外墻貼瓷磚、后墻面粉水泥砂漿、下水管道、頂層層面。水電工程,包含動力電纜工程的施工。
三、承包方式:
采用包工包料方式承包。甲方提供建設(shè)圖紙,乙方包工包料。甲方提供水電到位,包工包料。乙方負(fù)責(zé)按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù),用電費用由乙方承擔(dān),但其建設(shè)材料及電纜必須經(jīng)甲方確認(rèn)同意。
四、合同價款:
按建筑面積每平方米 元計,建筑面積按每層樓外墻計算,以建成后實際建筑面積計算工程承包款總價。水電工程按每 元。
五、付款方式:
甲方分階段支付乙方工程款,完成第一層磚砌并倒制好樓面后支付 元;完成全部房屋主體建筑后支付 元;水電工程完工后支付 元,全部建筑及裝修工程完工,經(jīng)甲方驗收合格、測量全部建筑面積后,支付全部工程款;甲方從工程款中扣留 元作為建筑質(zhì)量保證金,兩年保質(zhì)期滿后,無質(zhì)量問題或乙方處理好質(zhì)量問題后,再全部付清。
六、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照施工圖紙和甲乙雙方協(xié)商要求施工,按照國家質(zhì)量驗收規(guī)范進行自驗,自驗合格后,報甲方驗收。
2、乙方施工的工程必須達到合格標(biāo)準(zhǔn),若質(zhì)量達不到要求必須無條件返工符合要求為止,返工費用由乙方自負(fù)。
3、乙方除按照國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,還必須遵守甲方現(xiàn)場管理人員合理的質(zhì)量技術(shù)要求。
4、甲方負(fù)責(zé)原材料準(zhǔn)備,乙方提供人工、施工工具和附屬設(shè)備。工程建成后,若出現(xiàn)材料質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),若出現(xiàn)施工質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)。
七、安全責(zé)任:
乙方在施工過程中,一定要做好安全措施,保證安全第一,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,保持清潔衛(wèi)生。
八、工期要求:
施工期從 年 月 日起至 年 月 日;乙方必須在施工期內(nèi)完成全部承建工程,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間,如因乙方原因延誤工期造成甲方有關(guān)損失,甲方有權(quán)向乙方索賠。
九、質(zhì)量保修期:
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的有關(guān)規(guī)定,約定本合同的質(zhì)量保修期如下:
1、屋面防水工程,衛(wèi)生間、房屋和外墻的防滲漏為2年;
2、電線、排水管道,設(shè)備安裝為2年保修期;以上保質(zhì)期滿后,甲方付清乙方全部工程建筑質(zhì)量保證款。
十、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章) 乙方簽字(章)
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同14
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規(guī)定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設(shè)項目施工過程中的權(quán)利和義務(wù),本著雙方“責(zé)、權(quán)、利”,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特訂立本合同。
一:工程慨況
該工程位于
磚混一層,建筑面積為 平方米,以及室內(nèi)裝修。
二:承包方式
甲方以包工包料的方式承包給乙方。
三:合同價款
金額(大寫): 萬元(人民幣)。
四、工程承包范圍
按甲方提供施工圖,乙方負(fù)責(zé)所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎(chǔ)土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內(nèi)容。主要分土建部分和室內(nèi)裝修部分如下:
圍墻、大門(大門:防盜門寬1。5米、門頂用三角破面琉璃瓦),由甲乙雙方協(xié)商后,決定甲方增加一萬元工程投資,承包給乙方。 土建部分:基礎(chǔ)為50公分漿砌石基礎(chǔ);寬40公分地圈梁(配筋為:16型螺紋鋼8根、闊筋為:8號,間距20公分);高80公分漿砌石;正負(fù)零圈梁(配筋為:16型鋼筋6根、闊筋為:8號,間距20公分);基礎(chǔ)主柱子配筋為:分別16型螺紋鋼8根、闊筋為:8號,間距20公分;構(gòu)造柱配筋為:分別16型螺紋鋼6根、闊筋為:8號,間距20公分;屋面為現(xiàn)澆板(配筋為:10號鋼筋、8鋼筋,間距為15公分)。坡屋面
材料由甲方負(fù)責(zé)提供,由乙方負(fù)責(zé)安裝。嚴(yán)格按照施工圖要求施工。
裝修部分:裝修標(biāo)準(zhǔn)為中等裝修,包工包料。主要由:外墻四面貼外墻磚(顏色由甲方自選決定)。外門為防盜門、室內(nèi)門為實木門;窗戶材料為羅普斯金鋁合金;室內(nèi)電線全部用銅芯線;燈具用吊燈;
漢式客廳屋頂為吊頂、地板用強化木地板;
藏式客廳為藏式屋頂、地板用強化木地板;
小孩臥室兩間,屋頂為吊頂、地板用強化木地板;
廚房屋頂為旺鵬膠旺鵬、地板用防滑瓷磚(顏色由甲方自選決定)、四周墻面用白色內(nèi)墻磚;
衛(wèi)生間(浴室)屋頂為旺鵬膠旺鵬,安裝浴霸、座便器,地磚用防滑瓷磚(顏色由甲方自選決定)、墻面用白色內(nèi)墻磚;
經(jīng)堂屋頂為吊頂、地板用強化木地板;
走廊地板用瓷磚(顏色由甲方自選決定);
樓梯用防滑瓷磚;扶手用不銹鋼。
五:承包價格及付款方式
1:價格:1450元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規(guī)定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協(xié)商解決。
2:付款方式為分三期付款。第一期為基礎(chǔ)、備料完后付總工程量的40%;第二期為主體框架完后付總工程量的'30%;工程竣工后付總工程量的15%;剩下15%為保修金,保修期為兩年。保修期結(jié)束后無質(zhì)量問題一次性余額付清。(保修期內(nèi)如有質(zhì)量問題乙方負(fù)責(zé)返工達標(biāo),達標(biāo)后另外賠材料)。
六:工期及安全責(zé)任
工期從20xx年4月15日到20xx年7月20日全部竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)按工程的要負(fù)責(zé)施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負(fù)責(zé);第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
2、施工中乙方不得從事與施工無關(guān)的事,必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,電焊作業(yè)注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權(quán)利、義務(wù),乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人,特別是不得轉(zhuǎn)包、分包否則甲方有權(quán)終止合同,慨不結(jié)算,乙方無條件賠償。
以上合同內(nèi)容望雙方遵守各自責(zé)任,本合同一式二份,自簽字之日期生效。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
年 月
日
建筑施工合同15
甲方:__________________
身份證號碼:____________
乙方:__________________
身份證號碼:____________
依照《民法典》及其他相關(guān)法律、法規(guī),遵循自愿、平等、公平和誠信的原則,雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程地點:_____________________________。
二、工程名稱:_____________________________。
三、工程內(nèi)容:_____________________________。
四、合同工期
開工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;合同總工期:_________天。合同工期日歷天數(shù)以實際乙方進場開始施工之日起計算,因不可抗力自然因素,及甲方單方面原因造成乙方不能如期完成,合同工期順延,不計算在合同規(guī)定施工工期內(nèi)。
五、工程單項承包單價(單包工不包料)種類規(guī)格安裝費(元)備注包含由進場施工合格標(biāo)準(zhǔn)、驗收、退場等,所需要的高路堅及檔土墻按設(shè)計要求____元,全部費用甲方不再因市場變化政府政策因素,不在調(diào)整價格,此價格為全費用包干價注:以上工程包驗收合格,若不合格返工費用原材料損耗由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程質(zhì)量技術(shù)要求:乙方嚴(yán)格按照現(xiàn)行施工規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)要求施工,必須達到砂漿飽滿、大面平整、順直、縫寬均勻、標(biāo)高、符合設(shè)計要求,以及甲方現(xiàn)場施工管理人員發(fā)出的指令施工,質(zhì)量達不到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的,甲方現(xiàn)場管理人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方應(yīng)立即拆除和重新施工,其中耗材的相關(guān)費用及由此造成的工期延誤,由乙方獨立承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及費用,乙方不服從管理的應(yīng)立刻清退出場并中止合同,產(chǎn)生的一切后果由乙方負(fù)責(zé)。風(fēng)險提示:對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)任
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時,承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
七、現(xiàn)場管理施工現(xiàn)場使用機械及工具由乙方負(fù)責(zé),部分材料在30米之外甲方用機械轉(zhuǎn)到施工現(xiàn)場,領(lǐng)出去的物件因施工班單方面造成損耗及丟失,施工方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)和照價賠償。
八、現(xiàn)場處罰制度承包必須服從發(fā)包方現(xiàn)場施工管理人員的管理,由于措施不當(dāng)造成質(zhì)量事故及原材料損耗時,甲方現(xiàn)場施工管理人員有權(quán)進行現(xiàn)場處罰處罰金(50-200元),乙方拒不簽字時,由甲方做施工記錄為準(zhǔn),結(jié)算時在工程結(jié)算款中予以扣除。因乙方單方面造成工期延誤時,處以每天____元罰金,乙方不得有任何異議。
九、安全施工與檢查乙方遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格安全組織施工,并隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。承包方及其勞務(wù)人員所有安全責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由承包方全部承擔(dān),發(fā)包方不與承擔(dān)任何連帶責(zé)任。施工現(xiàn)場必須帶安全帽,嚴(yán)禁穿拖鞋,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由發(fā)包方現(xiàn)場施工發(fā)包方處以個人罰款50元。
十、工程付款方式本工程無預(yù)付款,承包方進場施工之日起,每施工30天后,按確認(rèn)完成工程量的80%支付承包方,施工完成后,由發(fā)包方工程師組織驗收,合格后30天支付剩余款項。工程完工驗收合格。
十一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收
1、工程質(zhì)量:按總(分)包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》,本工作必須達到質(zhì)量評定__________等級。
2、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應(yīng)及時返工,費用由乙方自行承擔(dān),返工導(dǎo)致工期延誤的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
十二、違約責(zé)任風(fēng)險提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔(dān)的.責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時,工程承包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)工程承包人違反本合同約定,不按時向勞務(wù)分包人支付勞務(wù)報酬;
(2)工程承包人不履行或不按約定履行合同義務(wù)的其他情況。
2、工程承包人不按約定核實勞務(wù)分包人完成的工程量或不按約定支付勞務(wù)報酬或勞務(wù)報酬尾款時,應(yīng)按勞務(wù)分包人同期向銀行貸款利率向勞務(wù)分包人支付拖欠勞務(wù)報酬的利息,并按拖欠金額向勞務(wù)分包人支付每日_____的違約金。
3、工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時,應(yīng)向勞務(wù)分包人支付違約金______________元,工程承包人尚應(yīng)賠償因其違約給勞務(wù)分包人造成的經(jīng)濟損失,順延延誤的勞務(wù)分包人工作時間。
4、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時,勞務(wù)分包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)勞務(wù)分包人因自身原因延期交工的,每延誤____日,應(yīng)向工程承包人支付________元的違約金;
(2)勞務(wù)分包人施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),但能夠達到國家規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)時,勞務(wù)分包人應(yīng)向工程承包人支付__________的違約金;
(3)勞務(wù)分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時,應(yīng)向工程承包人支付違約金__________元,勞務(wù)分包人尚應(yīng)賠償因其違約給工程承包人造成的經(jīng)濟損失,延誤的勞務(wù)分包人工作時間不予順延。
5、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時,違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
十三、爭議的解決工程承包人和勞務(wù)分包人在履行合同時發(fā)生爭議,可以自行和解或要求有關(guān)主管部門調(diào)解,任何一方不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的,雙方約定采用下列第__________種方式解決爭議:
(1)雙方達成仲裁協(xié)議,向_______仲裁委員會申請仲裁;
(2)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十四、本合同未盡事宜及因施工現(xiàn)場額外產(chǎn)生的費用,雙方協(xié)商擬定不納入合同范圍內(nèi)。本合同一式___份,至合同簽訂之日起生效。
甲方:__________________
________年____月____日
乙方:__________________
________年____月____日
【建筑施工合同】相關(guān)文章:
施工合同建筑施工合同02-04
建筑施工承包施工合同02-09
建筑施工配合施工合同09-09
建筑施工合同02-23
簡易建筑施工合同04-29
建筑模板施工合同03-10
工程建筑施工合同03-01
建筑施工勞務(wù)合同03-01
新版建筑施工合同04-01