裝飾施工合同2篇
在不斷進(jìn)步的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家整理的裝飾施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
裝飾施工合同1
委托方(甲方)：
被委托方(乙方)：
根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以共同遵守。
第一條 工程概況
1、施工地址：
2、房型： 室 廳， 櫥 衛(wèi)。結(jié)構(gòu)： 。
3、建筑面積： ㎡, 使用面積： ㎡
4、委托方式： 。
5、施工工期:________年____月____日至________年____月____日，共 天。
6、施工總價幣：拾萬。
7、施工過程中質(zhì)量有特殊要求，雙方應(yīng)達(dá)成一致意見，簽訂補充合同。
第二條 價款支付
1、施工合同簽定后，乙方水電進(jìn)場甲方付給乙方(合同價款的20%)，計 (小寫： 元)，在水電完工，木工和泥工進(jìn)場前付進(jìn)度款(合同價款的50%)，計 (小寫： 元)元，乙方油漆進(jìn)場甲方付給乙方(合同價款的20%)，計 (小寫： 元)，竣工驗收時付清尾款(合同價款的10%)，計 (小寫： 元)。
2、在施工過程中如有增減項目，雙方應(yīng)在《增減項目單》上，明確增減項目的名稱、規(guī)格、價款并雙方簽字，據(jù)實將增加項金額當(dāng)時結(jié)清或?qū)p項金額在結(jié)算時抵減。
3、工程在正常施工情況下，若甲方不按本合同支付工程進(jìn)度款時乙方有權(quán)對該工程進(jìn)行停工待款,且工期相應(yīng)順延。
第三條 竣工驗收
1、 工程即將完工時，乙方提前通知甲方正式驗收的預(yù)期時間，且甲方必須在正式驗收之日按時到達(dá)工地現(xiàn)場進(jìn)行竣工驗收工作。
2、 正式驗收之日，若因甲方不能按時到場或無故不驗收時，視為該工程驗收合格。
3、由于人力不可抗拒的因素(停水，停電，臺風(fēng)，地震 等)應(yīng)順延工期。雙 同時應(yīng)妥善保管已裝部分。
第四條 合同變更
1、雙方已達(dá)成協(xié)議，如有一方要求變更內(nèi)容，須征得另一方同意并履行簽約手續(xù)。
第五條 補充條款
1、 甲方若需增加項目時，應(yīng)一次性支付增項款給乙方后，乙方才能進(jìn)行增項施工。
2、 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé) 賠償對方由此造成的.經(jīng)濟(jì)損失。
3、 合同簽定后，若因一方未考慮周全而要求終止合同時，應(yīng)由責(zé) 按本合同總價的10%賠償違約金給對方。
第六條 合同文本
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式二份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
姓名： 委托人：
身份證號碼： 地址：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話
________年____月____日
裝飾施工合同2
雇主:(以下簡稱“甲方”)
承包商:(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證項目的順利進(jìn)行，結(jié)合項目的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同(包括其附件及所有補充合同)，以資共同遵守。
第一個項目概述
1.1項目名稱:。
1.2項目地點:。
1.3項目內(nèi)容和做法(詳見:項目預(yù)算報價表和施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。
(1)乙方應(yīng)承包勞務(wù)和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝修材料明細(xì)表》和《乙方提供裝修材料明細(xì)表》)；
(3)乙方承包勞務(wù)，甲方承包材料(詳見甲方提供的裝修材料明細(xì)表)。
1.5項目周期為_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
1.6合同價格:本合同工程造價見《工程預(yù)算報價表》。施工過程中如有增減，雙方應(yīng)協(xié)商并簽字確認(rèn)后增加或減少費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙應(yīng)由下列人員提供:
(1)甲方設(shè)計并提供施工圖一式兩份，甲方一份，乙方一份(詳見裝飾工程設(shè)計圖)；
(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖一式兩份，甲、乙雙方各一份(詳見裝飾工程設(shè)計圖)，設(shè)計費為人民幣元
第三條甲方的義務(wù)
3.1開工前__________天，為乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場創(chuàng)造條件。包括:拆除室內(nèi)家具陳設(shè)或堆放遮蓋不易移動的室內(nèi)家具陳設(shè)，以不影響施工為原則；如甲方未采取必要的保護(hù)措施，造成家具和陳設(shè)的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
3.2負(fù)責(zé)辦理施工涉及的申請、審批手續(xù)，支付物業(yè)管理辦公室及審批的全部費用。
3.3負(fù)責(zé)施工用水、用電；
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其鄰居及物業(yè)管理辦公室的關(guān)系；
3.5不要拆除室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)。如需拆除原有建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，應(yīng)向有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)；
3.6施工期間，甲方仍需部分使用現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全和消防；
3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查和監(jiān)督，辦理驗收、變更登記等事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場和竣工驗收。
3.8按時、保質(zhì)、保量提供施工用自購材料。
第四條乙方的義務(wù)
4.1被任命為乙方的現(xiàn)場監(jiān)督，負(fù)責(zé)本合同的履行；按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理和解決乙方負(fù)責(zé)的一切事宜。
4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)程、消防安全規(guī)定、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量按期完成工程；
4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴(yán)格按照圖紙或說明進(jìn)行安全文明施工，并做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄；
4.4保護(hù)原有的家具陳設(shè)，保證室內(nèi)上下管道暢通；
4.5保證施工現(xiàn)場的.整潔，工程完工后負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前，負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場的所有設(shè)施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽字確認(rèn)，同時調(diào)整相關(guān)工程造價和工期(見裝修工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料和設(shè)備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應(yīng)滿足設(shè)施要求，因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成的工程損失由甲方負(fù)責(zé)。材料到達(dá)施工現(xiàn)場前，甲方應(yīng)通知乙方，雙方共同接受并辦理交接手續(xù)；驗收后由乙方負(fù)責(zé)保管。
6.2乙方提供的材料和設(shè)備(詳見乙方提供的裝修材料清單)，乙方應(yīng)在材料運至施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方的檢查。質(zhì)量不符合要求或者規(guī)格不同的，應(yīng)當(dāng)禁止使用；如已使用，給工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期延誤
7.1如因下列原因?qū)е驴⒐と掌谘诱`，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延；
(1)工程量變更和設(shè)計變更；
(2)不可抗力；
(3)甲方同意順延工期的其他情況。
7.2如甲方未能按協(xié)議完成其負(fù)責(zé)的工作，影響工期，工期順延；甲方提供的不合格材料設(shè)備影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。
7.3如果甲方未能按期支付工程款，合同期相應(yīng)順延。
7.4如因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期，工期不予順延；如因乙方原因造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
第八條項目資金支付方式
8.1本合同生效后，甲方應(yīng)按下列規(guī)定直接向乙方支付工程款:
第一次:在簽訂本合同時，甲方應(yīng)向乙方支付報價中確定的總金額的%即人民幣。
第二次:木工進(jìn)場時，甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的%即人民幣。
第三次:當(dāng)電風(fēng)扇灰漆進(jìn)場時，甲方支付給乙方報價中確定的總金額的%即人民幣。
第四次:工程竣工驗收，結(jié)算完成后，甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%，即人民幣。
8.2工程驗收后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并向甲方發(fā)送相關(guān)資料..甲方在收到信息后天內(nèi)無異議的，視為同意。雙方填寫工程結(jié)算表并簽字，甲方在簽字時向乙方結(jié)算工程最終付款。
8.3項目資金全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方出具正式統(tǒng)一的收據(jù)..甲方支付的工程款以乙方財務(wù)部門出具并蓋章的收據(jù)為準(zhǔn)
8.4工程驗收合格后，保修期為雙方簽字之日起12月。
第九條雙方的責(zé)任和工期延誤的處理
9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負(fù)責(zé)，工期順延:
(1)無法提供水電；
(2)無法保證每天工作時間超過8小時(含加班)；
(3)未能按期提供自購材料和設(shè)備；
(4)未按期支付工程款，影響正常施工的；
(5)因甲方原因變更設(shè)計、增加建設(shè)項目；
(6)同意順延工期的其他情況。
(7)無故遲收或懶收；
(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2因下列原因造成工期延誤的，工期不予順延:
(1)因乙方不能按期開工或無故停工而影響工期的，工期不予順延；
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
(3)乙方在施工過程中違反安全操作規(guī)范，造成人身傷害的，由乙方負(fù)責(zé)；
(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償；
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失由乙方承擔(dān)..
(6)如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，工期不順延。
9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，另一方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，責(zé)任方應(yīng)賠償另一方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.6如甲方未能按期支付工程款，每延期一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元。
9.5如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧旁倪`約金。
第十條設(shè)計、施工和驗收協(xié)議
10.1乙方設(shè)計人員完成的施工圖必須在約定時間內(nèi)與甲方共同審核，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后，乙方方可進(jìn)行施工..
10.2乙方必須嚴(yán)格按照甲方批準(zhǔn)的圖紙進(jìn)行施工(安裝)..
10.3在施工過程中，甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項目，應(yīng)以書面形式通知乙方，并列出停止施工或增加或減少項目的原因、項目地點、時間和材料等。根據(jù)變更要求，乙方應(yīng)盡快向甲方提交因變更、增加或減少費用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費用損失而采取的措施清單，并向甲方報告..甲方應(yīng)在收到報告后兩天內(nèi)做出簽字回復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗收前，乙方應(yīng)通知甲方到現(xiàn)場進(jìn)行驗收，驗收期限為兩天。如甲方未能按時驗收貨物，乙方可在自檢后如實填寫隱藏記錄，甲方應(yīng)認(rèn)可乙方的自檢結(jié)果..
10.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)在收到通知后的日內(nèi)接受貨物，并辦理驗收交接手續(xù)。如甲方未能在上述規(guī)定的時間內(nèi)接受檢驗，應(yīng)及時書面通知乙方，并另行確定驗收日期；否則，視為甲方通過檢驗。如另定驗收日期，甲方應(yīng)確認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的保管費用及相關(guān)費用。
10.6如雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住。如甲方擅自入住，視為合格，由此造成的損失由甲方承擔(dān)..
第十一條“工程預(yù)算報價表”、“施工圖”等文件經(jīng)雙方同意并簽字確認(rèn)，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；也可以由東莞裝飾協(xié)會調(diào)解；協(xié)商或者調(diào)解不成的，可以依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補充規(guī)定
13.1本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著友好互利的原則協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商簽訂補充協(xié)議的，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后，本工程不得分包。
13.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效，履行完畢后自動終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _
授權(quán)代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _
地址: 地址:
電話: 電話:
【裝飾施工合同】相關(guān)文章：
裝飾施工合同03-18
裝飾施工合同07-19
裝飾施工合同04-01
裝飾施工的合同12-18
外墻裝飾施工合同09-03
裝飾裝修施工合同03-15
建筑裝飾施工合同07-20
北京裝飾施工合同06-23
裝飾裝修施工合同04-07
裝飾公司施工合同03-13