建筑工程施工合同(集合15篇)
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：__________________
承包方（以下簡稱乙方）：__________________
按照《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律的原則，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：________________
工程地點：___________________
2、承包范圍：酒店內(nèi)第層所有內(nèi)裝飾裝修，包括：出入通道梯道、大廳、休閑區(qū)域、自助餐廳、包房、客房、廚房、衛(wèi)生間、吧臺及其涉及到的天花、立面、地面的裝飾裝修工程及水、電的安裝施工工程等；除消防、中央空調(diào)、水療系統(tǒng)之外的設施設備用品的安裝；
3、負責消防、中央空調(diào)、水療設備等其它項目的配合工作。
4、承包方式：在乙方確保質(zhì)量達到優(yōu)質(zhì)標準、材料實行定額管理和現(xiàn)場管理及施工隊伍構(gòu)成（現(xiàn)場有專門的項目經(jīng)理及泥木水電油漆大工種的主管，除了必要的小工、雜工之外保證不拉街頭游擊隊伍參入本工程）、約定工期目標的前提下，實行單位面積工價包干制。雙方商定每平方米（現(xiàn)狀的使用面積）工價為人民幣。
5、工期：
（1）開工日期：_______年_____月______日
�。�2）竣工日期：_______年_____月______日；
�。�3）總?cè)諝v工期天數(shù)：________天。
6、質(zhì)量標準：符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定質(zhì)量達到優(yōu)質(zhì)標準。
第二條：甲方代表
甲方代表姓名：_____________
第三條：甲方工作
甲方按該裝飾工程合同約定的內(nèi)容，一次或分階段完成以下工作：
1、合同開工日期時，提供施工所需的場地，并清除場內(nèi)一切影響乙方施工的障礙，向乙方提供施工所需水、電等管道線路，
2、負責本工程涉及的市政配套部門及當?shù)馗饔嘘P(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；
3、在進行單項目工程招標（石材加工、消防、中央空調(diào)、鍋爐、水療設備等）施工中，甲方應協(xié)調(diào)施工交叉作業(yè)及施工單位之間的關(guān)系，保證順利施工；
4、合同開工日期前，組織雙方進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。
第四條：乙方項目經(jīng)理及駐工地代表
1、乙方項目經(jīng)理：______________
2、乙方任命的項目經(jīng)理及工地負責人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務：
�。�1）對工程質(zhì)量、工期、材料管理、現(xiàn)場管理、乙方員工管理擔負具體責任；
�。�2）負責與甲方的業(yè)務聯(lián)系、溝通
（3）負責應由其負責的其它事宜。
第五條：乙方工作
乙方按約定的時間和要求做好以下工作：
1、施工期間負責質(zhì)量、材料、工期等各項工作，負責消防、中央空調(diào)、鍋爐、水療設備、石材加工等外包項目的配合工作；
2、向甲方代表提供月度工程進度計劃及工程事故報告；
3、負責乙方施工場地的人身和財產(chǎn)安全。確保施工安全，教育員工規(guī)范操作，嚴防人身事故的發(fā)生；每天必須安排專人負責清場，嚴防火災事故的發(fā)生；乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由其承擔全部責任，不得牽連到甲方。
4、遵守有關(guān)部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境衛(wèi)生、安全管理等管理規(guī)定，承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款；承擔自己員工的安全、治安、計生、外來人口管理等項管理責任和費用。
5、按約定保護好建筑物結(jié)構(gòu)和相應管線、設備；已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護。保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調(diào)，由責任方負責修復；或乙方修復由甲方承擔追加合同價款。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經(jīng)濟損失，責任由乙方承擔。
第六條：工程質(zhì)量保證
1、乙方承諾工程質(zhì)量保證達到符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)標準。
2、關(guān)鍵工序或項目甲方簽字繼續(xù)制度：
�。�1）水暖安裝方面：各個管件的空間位置包括出墻尺寸；水管試壓；
�。�2）電路安裝方面：強弱電的整卷電線電纜使用前的乙方自檢自測工作；
（3）涉及到防水工程方面：墻面的涂刷防水涂料和地面的48小時的浸水試驗；
�。�4）天花封板之前；
�。�5）上乳膠漆和貼墻紙之前。
上述的甲方簽字制度只是雙方商議的一項必要的工作流程，而不能作為乙方影響工程質(zhì)量、工期、材料等的任何理由或借口。
第七條：檢查和返工
乙方應認真規(guī)范按照設計公司設計的施工圖和效果圖的標準要求施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改；承擔因自身原因?qū)е路倒�、修改的人工和材料損失費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)由于乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔返工的全部費用，并賠償甲方的有關(guān)損失。
第八條：質(zhì)量等級
1、工程質(zhì)量要求達到簽約時乙方承諾的保證達到符合相關(guān)國家行業(yè)規(guī)定質(zhì)量優(yōu)質(zhì)等級標準。
2、工程質(zhì)量不符合規(guī)范、標準和設計要求，質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
3、雙方對工程質(zhì)量有爭議，按照職能分工由建設行政主管部門進行裁決。因此造成的經(jīng)濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。
第九條：隱蔽工程和中間驗收
1、工程具備隱蔽條件或達到中間驗收條件，乙方自檢合格后，于驗收前24小時通知甲方代表。經(jīng)驗收合格，甲方代表簽字后即可進行隱蔽和施工。若甲方接通知后24小時內(nèi)未到場驗收，則視為驗收合格，甲方必須補簽驗收手續(xù)。
2、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
第十條：工程款支付
1、合同簽訂之日起生效，乙方應于次日正式全面開工，甲方按以下程序履行工程包工款支付義務：
�。�1）乙方正常、全面開工后，甲方每10天按乙方工程施工進度的70%支付本工程的包工款。
�。�2）乙方正常、全面順利完工并驗收合格后，甲方按每10天未結(jié)算的30%包工款應一次性給乙方結(jié)算其中20%的包工款。
（3）剩余10%的包工款作為本工程的質(zhì)量保修金，交付正常使用滿六個月后一次性付給乙方質(zhì)保金其中的5%，滿一年后給乙方一次性付清全部剩余的5%質(zhì)保金。
第十一條：材料合理使用與定額管理
1、雙方事前約定：為了防止浪費，合理地利用材料，本著“定額管理、超標自負”的原則，來進行本項工程的材料管理。
2、按照雙方事前約定，納入定額管理的主要材料目錄有：木工：板材（木芯板、各種膠合板、石膏板、飾面板），龍骨，木方；水電：各類電纜電線，電器（開關(guān)插座的底盒、面板、空氣開關(guān)、接觸器、門鈴、燈具、電話機、換氣扇等），水管，三通、直接、彎頭、閥門、水龍頭；油漆：油漆、墻紙、漿粉膠水、泥水：墻磚、地磚、馬賽克、潔具、安裝：五金件等以及所有需要定額管理的`材料。
3、為了共同搞好工程及材料管理，根據(jù)材料的分類，雙方都分別指定專人予以交接驗收，（根據(jù)材料的分類，分別準備幾個記錄本，每次交接都必須有甲乙雙方的責任人簽字；定期予以統(tǒng)計并反饋相關(guān)信息；該項統(tǒng)計數(shù)據(jù)對雙方均具有同等效力。）
4、乙方造成的材料定額以外的材料損失及材料浪費，必須由其承擔全部責任。其將作為合同附件，具有同等的效力。
第十二條：竣工驗收
工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供竣工資料、驗收報告、竣工圖。甲方在收到竣工驗收報告后，應在三天內(nèi)聯(lián)系組織建設所在地行業(yè)主管部門主持進行驗收，并在驗收3天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的全部費用。
第十三條：保修
1、保修責任范圍：除甲方使用過程人為損失、原設計錯誤隱患、自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位、部件、整體或單體、整體或單件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。
2、保修期限：以單位工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限為兩年。
第十四條：爭議
1、甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴。
2、發(fā)生爭議后，除出現(xiàn)以下情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程：合同確已無法履行；雙方協(xié)議停止施工；調(diào)解要求停止施工，且為雙方所接受；仲裁委員會或法院要求停止施工。
第十五條：違約
1、甲方不能及時給出必要確認、批準，不按合同約定支付工程款，不能保證乙方施工用材料供應或履行自己的其他義務而發(fā)生的使合同無法履行的行為，應承擔違約責任，相應順延工期，并支付合同價款10 %的違約金給乙方，同時應賠償因其違約給乙方造成的全部損失。
2、乙方不能嚴格履行合同（包括合同附件）條款，不能按合同工期竣工，不能達到雙方認可的裝飾工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)標準，不能執(zhí)行材料定額管理或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任，支付合同價款10 %的違約金給甲方，同時應賠償因其違約給甲方造成的全部損失。
3、除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起3天內(nèi)做出答復，超過3天不予答復視為同意中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第十六條：安全施工
乙方應按國家勞動部門和建設主管部門有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的安全防護和防火措施，并承擔由于自身原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故的責任與費用。非甲、乙雙方責任造成的財產(chǎn)損失由甲方承擔，非甲、乙雙方責任造成的乙方人員的傷亡及安全事故的責任與費用，由乙方承擔。
第十七條：合同的生效與終止
本合同包括附件自甲、乙雙方代表簽字并蓋章后即生效，在竣工結(jié)算、甲方支付完畢工程款，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其他條款即告終止。保修期滿后，有關(guān)保修條款終止。本合同附件2份，本合同一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同2
答辯人：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下：_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程，并且將裝修項目列入結(jié)算范圍，該項訴求與事實不符，故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日，答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定：_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建，并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍，將裝修項目納入結(jié)算書，違背事實。
被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料，并稱答辯人并未提出異議，與事實不符。事實是，盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關(guān)結(jié)算資料，但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實，與實際工程量差距太大，工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書，結(jié)算數(shù)額為120.62358萬元，而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結(jié)算書結(jié)算總額為550.7064萬元，差距為430.08282萬元。同時，答辯人對工程總造價也進行了核算，核算總造價為59.966665萬元�？梢�，被答辯人提供的結(jié)算書嚴重脫離事實，核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結(jié)算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大，與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結(jié)算書。而該份結(jié)算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書以及答辯人自行核算的結(jié)算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異，虛構(gòu)成分很大，與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎(chǔ)就是不符合事實的，因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎(chǔ)的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定：_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元，其中50萬元即付，30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中，最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進行工程造價的計算，多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減，與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱，截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款205萬元，與事實不符。截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符，要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結(jié)算書矛盾叢生，與事實嚴重不符，同申請人核算的工程總造價差距更大，雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的`結(jié)算書真實性的懷疑，答辯人才停止支付工程款。因此，答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實，是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而，被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則，對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定，在重新核定的基礎(chǔ)上，明確雙方債權(quán)債務，維護雙方當事人合法權(quán)益。
在答辯人與任忠工程糾紛中，答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定，以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上，雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意，進而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補，最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同3
發(fā)包人：_______________(以下簡稱甲方)
承包人：_______________(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：_______________
3、承包范圍：_______________
4、承包方式：_______________
5、合同價款：合同總價每公里___萬。單位造價每平方米___元(竣工后以實際丈量面積為準進行結(jié)算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為___厘米厚水泥混凝土路面，寬___米。
2、天然級配砂礫石墊層，厚度___厘米天然級配砂礫石，寬度________米。
3、___厘米厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務
發(fā)包人委派的業(yè)主代表：
姓名：_______________
職務;_______________
職權(quán)：對施工階段質(zhì)量、進度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作：負責場地三通一平;
3、承包人的權(quán)利和義務
項目負責人姓名：_______________
項目負責人代表承包人就此工程項目全權(quán)對發(fā)包人負責。
4、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄，配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質(zhì)量檢查：
五、工程價款的.支付
本合同簽訂之日付___%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下�？铐�。工程質(zhì)量保證金為總造價的___%，質(zhì)保期________年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢________小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關(guān)單位進行驗收，并在驗收后________天內(nèi)給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人：_______________(簽章)承包人：_______________(簽章)
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同4
（樁基礎(chǔ)工程）
甲方：XXXXX有限公司
乙方：XXXX有限公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎(chǔ)上，雙方就以下施工事項協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：
一、 工程項目名稱：鼎XX
二、 工 程 地 點：大慶市XXX。
三、 工 程 內(nèi) 容：地下樁基礎(chǔ)工程，1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工�；炷凉こ炭偭考s為：2千多立方米。最終以實際發(fā)生的，并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準。
�。�1） 該工程造價中已包含勞保統(tǒng)籌費用及安全生產(chǎn)措施費、總包服務費、稅金等費用。
�。�2） 此工程價款中已包含水電費用及相關(guān)的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
�。�3） 最終以實際發(fā)生的工程量進行結(jié)算，工程量計算以設計圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場代表負責確認，最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認的為準。
�。�4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。
2、 承包方式
�。�1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監(jiān)理批準后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
�。�2） 乙方自行負責工程所用水、電費用。
（3） 甲方負責監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場地，乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管，乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規(guī)范》進行施工，如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負責。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎(chǔ)分項工程驗收合格，乙方交齊相應的樁基資料后進行最終結(jié)算。
2、甲方扣除工程款的.5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設備等應按經(jīng)過甲方及監(jiān)理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續(xù)作業(yè)。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現(xiàn)場不具備施工條件，工期順延。
七、質(zhì)量要求
1、按設計圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設計及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責任及經(jīng)濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內(nèi)，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。
八、責任及義務
甲方責任及義務：
甲方應提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場和通道等，為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務：
1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進行樁
基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進入施工現(xiàn)場的日期進入現(xiàn)場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內(nèi)，向甲方及監(jiān)理提供施工組織設計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(zhì)（如粉質(zhì)淤泥層等）情況，導致施工不能正常進行，乙方有義務采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期，由此而產(chǎn)生的一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。
5、乙方應嚴格按國家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進行施工；樁及樁內(nèi)鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設計要求；試樁時，乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。
6、乙方應認真按照標準、規(guī)范、設計要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進行驗收。經(jīng)甲方現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應及時通知甲方、現(xiàn)場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進行處理。乙方有義務采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。
9、乙方應與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合，服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內(nèi)，人工、材料及設備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內(nèi)業(yè)資料的整理，竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產(chǎn) 乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術(shù)交底工作，保證施工現(xiàn)場安全。如施工現(xiàn)場出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務
1、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作。
2、負責協(xié)調(diào)乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負責放線定位，甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場內(nèi)，由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協(xié)調(diào)處理建設行政管理部門的相關(guān)手續(xù)。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法人代表簽字： 法定代表簽字：
地 址： 地 址：
聯(lián) 系 電 話： 聯(lián) 系 電 話：
日 期： 日 期：
建筑工程施工合同5
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的`名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同6
發(fā)包人（全稱）：________
承包人（全稱）：________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī)，遵循公平競爭、自愿和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本補充合同，其他合同或協(xié)議書條款與本補充合同有沖突時，以本補充合同為準。
一、工程名稱、地點：
一#廠房、二#廠房；紹興袍江工業(yè)區(qū)
二、工作內(nèi)容：
施工圖內(nèi)土建及水電安裝
三、承包方式：
包工包料。所有分部分項工程不得分包及轉(zhuǎn)包
四、工程約定：
1、合同工期為歷天。具體開工日期以開工報告為準；
2、連續(xù)三天以上停水、停電，工期相應順延；
3、本工程采用預應力管樁，由管樁造成對周圍建筑物的影響所產(chǎn)生的糾紛和經(jīng)濟損失由甲方負責與乙方無關(guān)。
五、工程質(zhì)量標準為合格。
如達不到合格標準，一切損失由承包人承擔。
六、安全生產(chǎn)及文明施工：
承包人應嚴格遵守安全生產(chǎn)管理條例和操作規(guī)程，精心組織工，確保安全生產(chǎn)，遵守紹興市有關(guān)建設工程文明施工規(guī)范和規(guī)定。在施工過程中出現(xiàn)的一切安全事故均有乙方承擔，與甲方無涉。
七、工程結(jié)算口徑：
1、廠房一、廠房二：按圖紙要求施工一次性包干920萬元，增加工程和場外工程執(zhí)行20xx版《浙江省建筑安裝工程預算定額》不作下浮，決算材料價格按紹興市建設工程造價管理處發(fā)布的`當月信息價執(zhí)行，無市信息的參照省信息價。
2、增加工程和場外工程量按實結(jié)算；經(jīng)監(jiān)理工程師初審，并經(jīng)建設單位管理人員簽章確認的聯(lián)系單、簽證單作為結(jié)算依據(jù)。
3、增加和場外工程結(jié)算審計事宜：工程竣工，承包人提供完整結(jié)算資料并能積極配合。
八、工程款支付：
1、承包人進場三天內(nèi)甲方支付乙方工程預付款100萬元；
2、承包人基礎(chǔ)施工完畢，支付合同造價（920萬元作付款基數(shù)，下同）25%工程款；
3、二層主體施工完畢支付合同造價25%工程款；
4、主體結(jié)頂支付合同造價25%工程款；
5、工程款竣工驗收合格并資料移交完畢后支付合同造價25%工程款；
6、增加工程和場外工程付款按實際工程量經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后再定。
九、合同爭議：
補充合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，約定向人民法院提起訴訟解決。
十、工程保修：
保修期限按國家規(guī)定為土建、水電安裝各二年，屋面五年，自竣工驗收交付使用之日計算。
十一、合同份數(shù)：
本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同7
發(fā)包方：
承包方：
為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務，本著平等、自愿、互惠、互利的.原則，依據(jù)《建設法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容：XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式：實行包人工、材料、機械設備和工用具、包安全文明施工。
三、質(zhì)量要求：基礎(chǔ)預埋鐵件，由乙方負責；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管； 檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板，0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份，協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑工程施工合同8
甲方：乙方：(以下簡稱甲方)現(xiàn)委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，簽訂合同如下：
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：
二、甲乙雙方的責任和義務
1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現(xiàn)場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務：●按時對工程、施工及工程進度實施監(jiān)控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應按合同規(guī)定的時間及時提供工程所需的設備材料，并保證材料的質(zhì)量;乙方應在保證工程質(zhì)量和工程進度的前提下完成如下工作：●場地的管道安放及布線●設備的安裝調(diào)試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后，乙方開始對現(xiàn)場進行布線施工和測試線路，完成后通知技術(shù)人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單，
3、在實際施工過程中，根據(jù)具體情況，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，甲方必須向乙方出具工程聯(lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯(lián)系單，乙方有權(quán)利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產(chǎn)、施工現(xiàn)場條件限制等原因?qū)こ讨刑岢龅男薷捻椖�，必須向甲方出具工程�?lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯(lián)系單，甲方有權(quán)利要求乙方按照原設計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標準。監(jiān)控圖象清晰，符合國家規(guī)范要求，終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據(jù)。
4、工程完工，乙方應根據(jù)實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統(tǒng)保證及工程維護乙方提供質(zhì)量保證。在工程驗收合格后________年內(nèi)，因設備自身質(zhì)量問題發(fā)生故障，由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。
七、合同金額監(jiān)控設備及安裝調(diào)試費用總金額為：元(人民幣：萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的'%的工程進度款。
2.系統(tǒng)完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
3.系統(tǒng)完工并由甲方驗收完畢后，甲方向乙方付清其余%的款項。
4.合同執(zhí)行過程中工程量的增減，則根據(jù)工程聯(lián)系單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務乙方提供________年維護，________年后按成本收取維護費用，響應時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經(jīng)甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況，則違約方應按國家經(jīng)濟合同法有關(guān)條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執(zhí)行過程中若有爭議，雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設備清單〉
3.本合同執(zhí)行過程中，所有補充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同9
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：礦井建設項目地面建筑工程施工第一標段 工程地點： 工程內(nèi)容：辦公生活設施，建筑面積： m2, (具體數(shù)值以批準的初步設計為準),建筑高度 m或跨度 m，結(jié)構(gòu)類型:框剪,鋼筋混凝土,層數(shù) ，其他 室外配套。群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：資金來源：
二、工程承包范圍
承保范圍：第一標段施工圖紙范圍內(nèi)的土建及該基礎(chǔ)設施的`安裝工程
三、合同工期
開工日期：20xx年10月
竣工日期：20xx年10月
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 730 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：合格
五、合同價款
金額(大寫)： 元(人民幣)￥：X萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等方面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同的約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 20xx 年 8 月 17 日
合同訂立地點：本合同雙方協(xié)定 雙方簽字、蓋章 之日起生效。
甲方： 乙方：
(蓋章) (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
開戶銀行 ： 開戶銀行：
銀行賬號 ： 銀行賬號 ：
合同簽定時間：
建筑工程施工合同10
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方就乙方承接甲方發(fā)包的太陽通用機械有限公司門衛(wèi)室外墻保溫工程施工的有關(guān)事宜協(xié)商一致，同意按下列條款簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容及范圍：
太陽通用機械有限公司門衛(wèi)室外墻保溫工程，根據(jù)外墻保溫工程技術(shù)規(guī)程及驗收標準，保溫工程含基層外膠粘劑。粘貼50MM厚巖棉板、玻纖網(wǎng)格布、抗裂抹面膠漿、加固錨栓（120MM長，每平方米不少子7個）并含人工、機械，垂直運輸、水平運輸及安全文明施工措施等。
二、工程地址：龍盛路與珠峰路交匯
三、承包方式：包工包料，包檢測，包稅。
四、材料標準：
1、巖棉板要求使用威海博盛牌，50mn表觀密度為140kg/m3，供應商應提供書面證明和產(chǎn)品出廠合格證。
2、粘結(jié)砂漿、抹面砂漿使用基舜牌（1500/元噸），承包方應提供生產(chǎn)廠家產(chǎn)品合格證，出廠日期及編號，使用期限、主要成分、適用范圍及使用說明書。每平方米不少于13kg。
3、玻璃網(wǎng)格布要求単位面積質(zhì)量≥ 160g/m2，使用外墻保溫專用耐堿玻纖網(wǎng)格布。
4、錨栓采用熱鍍鋅金屬螺釘（天字牌）。塑料膨脹管采用聚酰胺的。各種材料生產(chǎn)廠家應提供具有法定資格的`產(chǎn)品檢測報告副本原件。
5、所有材料進場均應由監(jiān)理方和建設方進行見證取樣，進行復檢和稱重達標后使用，否則禁止使用。
五、工期：
自滿足條件起，15個工作日完成（以工程部下發(fā)的開工令為準）。乙方在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務，保證與工程進度同步，不影響其它工種作業(yè)。如乙方未按照合同工期完成，每拖一天罰款1000。00元。
六、質(zhì)量標準：
1、乙方嚴格按照山東省工程建設標準設計《外墻外保溫構(gòu)造》施工。并達到中華人民共和國行業(yè)標準《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》（JGJI44—20——）驗收標準。
2、甲方工程的基面應達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300—20——和《建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50210—20——的規(guī)定。
七、合同價款：
以實際發(fā)生數(shù)量乘以單價巖棉外墻保溫每平方米110。00元、大理石貼面巖棉外墻保溫每平方米100。00元。
八、付款方式：'
材料進場后，自施工之日起7日內(nèi)付總價款20%作為預付款，外墻外保溫工程完工并經(jīng)驗收合格后再支付實際發(fā)生總工程量的50%的工程款。工程驗收后乙方將全部資科齊全報到甲方后，雙方結(jié)算工程價款付至結(jié)算款的95%，余5%為質(zhì)保金，驗收合格滿3年工程無質(zhì)量問題（無息）一次付清。
九、約定項目：
1、外墻外保溫工程承包給乙方，甲方為乙方提供材料堆放場地、水源、電源，并配合乙方與施工單位搞好協(xié)調(diào)，所發(fā)生的水電費用等由乙方承擔。
2、乙方施工前向甲方監(jiān)理上交施工組織設計，批準后方可施工，所有進場材料須提供合格證、檢驗報告、并按要求送檢（送檢費由乙方承擔），整理報檢資料，按規(guī)定工程竣工后整理三套完整的資料存檔，對于不合格或不經(jīng)監(jiān)理認可的材料不得使用。保證驗收合格。
3、乙方人員進場必須有負責生產(chǎn)技術(shù)的項目經(jīng)理（隊長）一名與專職或兼職安全一名，負責與甲方結(jié)合與協(xié)調(diào)工作。甲方將派專門人員負責與乙方聯(lián)系、指揮和驗收工作。
4、乙方人員進場必須服從甲方管理，遵守各項制度，如有違反《項目部管理制度》愿意接受罰款。因乙方原因造成甲方機械工具、建筑成品損壞照價賠償。
5、乙方必須服從現(xiàn)場施工單位的安全、質(zhì)量、工期及現(xiàn)場文明等施工管理。如不配合施工單位管理，甲方有權(quán)不予支付工程款。
6、甲方有義務及時付款，向乙方提供工作面，協(xié)調(diào)解決與其他班組的工作關(guān)系。如因甲方原因造成乙方工期延誤時工期相應順延。
7、材料進場前必須告知建設單位，經(jīng)同意后方可進場。如發(fā)現(xiàn)材料私自進場或未使用指定品牌，建設單位有權(quán)拒絕使用，并給予相應處罰，情節(jié)嚴重者終止合同，造成損失由承包方承擔。
8、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包給第三方施工，否則建設單位有權(quán)終止合同，所造成的損失由承包方承擔。
十、安全責任：
1、乙方進入施工現(xiàn)場必須帶好安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，嚴禁高空拋物、吊籃搭好后要經(jīng)過驗收合格后方可使用。
2、乙方應做好安全防護措施，在施工中如果出現(xiàn)人身傷亡等事故與甲方無關(guān)。
3、施工現(xiàn)場必須做到工完料凈、場地清。材料堆放完畢，搞好文明施工。
4、乙方必須為其施工工人購買保險。
5、乙方在施工中必須嚴格執(zhí)行有關(guān)安全操作規(guī)范，因操作不當或失誤導致發(fā)生安全事故或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失或法律責任。
十一、乙方承諾保修期3年。
十二、雙方發(fā)生糾紛協(xié)商不成可向蘭山區(qū)人民法院起訴解決。
十三、本合同自雙方簽字起生效。
甲方：
乙方：
日期：
建筑工程施工合同11
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地 點: 。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。 2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗收要求。
建筑工程申請認證! 財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔責任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的'工程質(zhì)量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同12
甲方（承包人）：______________
乙方（務工人）：______________
為保證施工安全的順利進行，確保務工人員的安全與健康，爭創(chuàng)文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結(jié)合本工程的實際情況，經(jīng)雙方商定簽訂本合同書。
一、雙方的責任與義務：
�。ㄒ唬┘追降呢熑闻c義務：
1、負責對乙方務工人員的入場教育。
2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術(shù)交底工作，并履行簽字手續(xù)。
3、施工前，甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業(yè)。
5、有權(quán)進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。
�。ǘ┮曳降呢熑魏土x務：
1、按照甲方的要求，不得違章作業(yè)和野蠻施工。
2、負責按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準和甲方安全技術(shù)交底進行操作。
3、乙方應保證其服從甲方的管理，遵守甲方的.各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律。
4、負責承擔因自身原因所發(fā)生的一切安全事故的全部經(jīng)濟責任和法律責任。
5、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。
二、在施工過程中務工人員發(fā)生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。
三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方：______________
乙方：______________
發(fā)包方：______________
_______年_______月_______日
建筑工程施工合同13
發(fā)包人（全稱）：_______________________
承包人（全稱）：_______________________
為保證_______________________（工程名稱）在合理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法）、《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
根據(jù)本工程修繕和裝修的項目，雙方約定具體質(zhì)量保修范圍及內(nèi)容如下：_______________
二、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實際竣工驗收合格之日算起，分單項竣工驗收助工程，按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例）及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本修繕及裝修工程約定質(zhì)量保修期如下：
1、土建結(jié)構(gòu)修繕工程為：________年；
2、房屋防水修繕工程為：________年；
3、裝修工程為：________年；
4、電氣管線、上下水管線修繕工程為：________年；
5、供熱及供冷為：________個采暖期及供冷期；
6、室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為：________年；
7、其他約定：________________________________________
三、質(zhì)量保修責任
1、承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的'管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質(zhì)量保修責任，但不負責原房屋建筑的保修責任。
2、屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，承包人應在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理。
3、發(fā)生緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水等），承包人接到事故通知后，應立即到達事故現(xiàn)場檢修。
4、對涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應當參照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，立即向有關(guān)主管部門報告，采取安全防范措施；由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。
5、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
四、保修費用
保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
五、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：______________________
本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同發(fā)包人承包人在竣工驗收前雙方共同簽署，其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人：（公章）___________承包人：（公章）___________
法定代表人：（簽字）_______法定代表人：（簽字）_______
委托代理人：（簽字）_______委托代理人：（簽字）_______
_________年______月______日__________年_______月____日
建筑工程施工合同14
甲方：_______
乙方：_______
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞務合同期限
第一條、本合同勞務期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作內(nèi)容
第二條、甲方同意根據(jù)乙方工作需要，派遣人員_____名擔任__________工作。
第三條、甲方所派遣人員應遵守乙方依法制定的規(guī)章制度，服從乙方管理。
三、勞務保護和勞務條件
第四條、乙方負責對甲方進行職業(yè)道德、業(yè)務技術(shù)、勞務安全、勞務紀律和甲方規(guī)章制度的教育。
第五條、乙方承擔甲方派遣人員（本市外）入店車費，負責工作期間住宿。
四、勞務報酬
第六條、乙方每月______日以人民幣形式支付甲方所派遣人員工資月____________元。
第七條、有下列情形之一的，甲乙雙方應變更勞務合同并及時辦變更合同手續(xù)：
1、甲乙雙方協(xié)商一致的.；
2、立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的。
五、當事人約定的其他內(nèi)容
第八條、乙方同意付甲方準備金（月總工資的20%）______元，準備金由乙方提供派遣計劃的同時交付，準備金計入首月工資內(nèi)。
第九條、甲方所派遣人員有下列情形之一，乙方可以解除本合同：
1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；
2、嚴重違反勞務紀律和規(guī)章制度的；
3、嚴重失職、營私舞弊，對乙方利益造成重大損害的；
4、被依法追究刑事責任的。
第十條、雙方解除合同應提前30天通知對方、雙方當事人在合同期滿30日內(nèi)可向?qū)Ψ嚼m(xù)訂合同。
六、違約責任
第十一條、甲乙雙方必須嚴格履行勞務合同，除遇有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行勞務合同的有關(guān)內(nèi)容外，任何一方違反合同給對方造成經(jīng)濟損失的，應根據(jù)其后果和責任大小，給對方賠償經(jīng)濟損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。
七、勞務爭議處理及其它
第十二條、雙方因履行本合同發(fā)生爭議，當事人應當自勞務爭議發(fā)生之日起，60日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
第十三條、本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方：_______
乙方：_______
代表人（簽字）：_______
代表人（簽字）：_______
身份證號碼：_______
身份證號碼：_______
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑工程施工合同15
發(fā)包方(甲方)：________
承包方(以下稱乙方)：________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
1、工程名稱：________
2、工程地點：________
3、工程內(nèi)容：________
4、承包形式：________
第二條工程期限
第三條工程價款、結(jié)算及付款方式
雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發(fā)票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為________元人民幣(大寫：________)。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。
1、本合同簽訂后________日內(nèi)，甲方支付________元工程款;
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付________元工程款;
3、余款元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結(jié)算，雙方使用晨曦軟件，依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算，計算后的總價下浮________%作為本合同的結(jié)算價款。
1、甲方于支付元；
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經(jīng)甲方審核確認后，付至結(jié)算價款的95%，留5%做質(zhì)保金，待保修期滿后15個工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
1、工程材料、設備由乙方采購。
2、乙方采購的材料、設備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程;復驗不符合質(zhì)量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現(xiàn)場簽證。
3、設計變更增減數(shù)應以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價，對增減部份的`工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條工程質(zhì)量管理及驗收
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第八條質(zhì)量保修
第九條違約責任
第十條糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
________年________月________日________年________月________日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑工程施工合同06-14
建筑工程施工合同02-17
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑裝飾工程施工合同02-19
建筑裝飾工程施工合同02-17
建筑工程施工合同[精選]07-05
建筑工程施工合同[推薦]10-01
建筑工程施工合同(優(yōu)選)07-04
[參考]建筑工程施工合同08-28
建筑工程施工合同【薦】08-16