關于建筑合同(精選15篇)
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，很多場合都離不了合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的關于建筑合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
關于建筑合同1
工程名稱：_________
工程地點：_________
合同編號：_________（由設計人編填）
設計證書等級：_________
委托方：_________
設計方：_________
委托方委托設計方承擔_________規(guī)劃設計，工程地點為_________，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同履行。
第一條本合同簽訂依據
1．1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市規(guī)劃法》、《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》、《城市規(guī)劃設計計費指導意見》和相關設計收費標準。
1．2國家及地方有關規(guī)劃設計管理法規(guī)和規(guī)章
1．3規(guī)劃項目批準文件
1．4其他：_________
第二條設計依據
2．1委托方給設計方的委托書或設計中標文件
2．2委托方提交的基礎資料
2．3設計方采用的主要技術標準是：
□《城市規(guī)劃編制辦法》
□《城市用地分類與規(guī)劃建設用地標準》（gbj137-90）
□《村鎮(zhèn)規(guī)劃標準》（gb50188-93）
□《城市居住區(qū)規(guī)劃設計規(guī)范》（gb50180-93）
□《城市道路交通規(guī)劃設計規(guī)范》（gb50220-95）
□《XX市城市建筑規(guī)劃管理技術規(guī)定》
□《XX市城市市政公用和其他工程設施規(guī)劃管理技術規(guī)定》
其他：_________
第三條合同文件的優(yōu)先次序
構成本合同的文件可視為是能互相說明的，如果合同文件存在歧義或不一致，則根據如下優(yōu)先次序來判斷：
3．1合同書
3．2中標函（文件）
3．3委托方要求及委托書
3．4投標書
第四條本合同項目的名稱、規(guī)模、階段及設計內容（根據行業(yè)特點填寫）
名稱：_________
規(guī)模：□用地_________□人口_________□其他_________
階段：□區(qū)域規(guī)劃□總體規(guī)劃□分區(qū)規(guī)劃□控制性詳細規(guī)劃□修建性詳細規(guī)劃□專項規(guī)劃□其他
設計內容：_________
第五條委托方向設計方提交的有關資料、文件及時間
□地形圖紙_________（比例尺_________）
□地形圖電子文件（□光盤□軟盤）
□其它資料_________
□時間_________
第六條設計方向委托方交付的設計文件、份數、時間
□藍圖_________套
□彩圖_________套
□說明書或文本_________套
□時間_________
第七條費用
7．1根據本合同第1．1條款的相應規(guī)定，經雙方商定，本合同的設計費用預算為_________萬元。
7．2雙方在規(guī)劃設計審查后，按批準的規(guī)劃設計規(guī)模核算設計費。規(guī)劃設計間如遇規(guī)模或內容調整，則設計費也應做相應調整。
第八條支付方式
8．1本合同生效后三天內，委托方支付設計費總額的_________％，計_________萬元作為定金（合同結算時，定金抵作設計費）。
8．2設計方提交_________設計文件后三天內，委托方支付設計費總額的_________％，計_________萬元；之后，委托方應按設計方所完成的規(guī)劃工作量比例，向設計方支付總設計費的`_________％，計_________萬元，設計成果完成后，委托方結清設計費，不留尾款。
8．3費用支付方式，經雙方協(xié)商為：_________。
第九條雙方責任
9．1委托方責任
9．1．1委托方按本合同第五條規(guī)定的內容，在規(guī)定的時間內向設計方提交基礎資料及文件，并對其完整性、正確性及時效性負責。委托方不得要求設計方違反國家有關標準進行設計。委托方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內，設計方按本合同第六條規(guī)定的交付設計文件時間順延；委托方交付上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以上時，設計方有權重新確定提交設計文件的時間。
9．1．2委托方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計方設計返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議（或另訂合同）、重新明確有關條款外，委托方應按設計方所耗工作量向設計方支付工費。在未簽訂合同前委托方已同意，設計方為委托方所做的各項設計工作，委托方應支付相應設計費。
9．1．3在合同履行期間，委托方要求終止或解除合同，設計方未開始設計工作的，不退還委托方所付訂金，已開始設計工作的，委托方應根據設計方已進行的實際工作量，支付設計費；不足一半時，按該階段設計費的一半支付；超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
9．1．4委托方必須按合同規(guī)定支付定金，收到定金作為設計方設計開工的標志。未收到定金，設計方有權推遲設計工作的開工時間，且交付文件的時間順延。
9．1．5委托方應按本合同規(guī)定的金額和日期向設計方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額千分之二的逾期違約金，且設計方提交設計文件的時間順延。逾期超過30天以上時，設計方有權暫停履行下階段工作，并書面通知委托方。委托方的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩，委托方均應支付應付的設計費。
9．1．6委托方要求設計方比合同規(guī)定時間提前交付設計文件時，須征得設計方同意，不得嚴重背離合理設計周期，且委托方應支付趕工費。
9．1．7委托方應為設計方派駐現(xiàn)場的工作人員提供工作、生活及交通等方面的便利條件及必要的勞動保護裝備。
9．1．8設計文件中選用的國家規(guī)范、部門及地方規(guī)范由委托方負責解決。
9．1．9承擔本項目外國專家來設計方辦公室工作的接待費（包括傳真、電話、復印、辦公等費用）。
9．2設計方責任
9．2．1設計方應按國家規(guī)定和合同約定的技術規(guī)范、標準進行設計，按本合同第六條規(guī)定的內容、時間及份數向委托方交付設計文件（出現(xiàn)9．1．1、9．1．2、9．1．4、9．1．5規(guī)定有關交付設計文件順延的情況除外）。并對提交的設計文件的質量負責。
9．2．2設計合同有效年限為_________年，超期后如仍須執(zhí)行時，合同雙方進行延期確認。
9．2．3設計方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。設計方根據規(guī)劃行政主管部門的審批意見對設計文件進行調整補充。
9．2．5由于設計方原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
9．2．6合同生效后，設計方要求終止或解除合同，設計方應雙倍返還委托方已支付的定金。
9．2．7設計方交付設計文件后，按規(guī)定參加有關上級的設計審查，并根據審查結論負責不超出原定范圍的內容做必要調整補充。
第十條保密
雙方均應保護對方的知識產權，未經對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改，復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況，泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第十一條爭議解決方式
11．1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或向當地規(guī)劃行政主管部門申請調解。
11．2當事人不愿通過協(xié)商、調解或協(xié)商、調解不成時，雙方同意以第_________種方式解決：向武漢仲裁委員會申請仲裁；向_________人民法院提起訴訟。
第十二條合同生效及其他
12．1委托方要求設計方派專人長期駐項目現(xiàn)場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂技術咨詢服務合同。
相關的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑裝修施工合同·建筑工程施工安全合同協(xié)議書·建筑安裝施工合同·國際土木建筑工程合同·標準建筑工程施工合同范本12．2設計方為本合同項目的服務至規(guī)劃材料上報為止。
12．3委托方委托設計方承擔本合同內容以外的工作服務，另行簽訂協(xié)議并支付費用。
12．4由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。
12．5本合同雙方簽字蓋章即生效。一式四份，委托方二份，設計方二份。
12．6本合同生效后，按規(guī)定應到市城市規(guī)劃行政主管部門規(guī)定的審查部門備案。雙方履行完合同規(guī)定的義務后，本合同即行終止。
12．7雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
12．8未盡事宜，經雙方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
委托方（蓋章）：_________設計方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________委托代理人（簽字）：_________
項目經理（簽字）：_________項目經理（簽字）：_________
關于建筑合同2
甲方：乙方：
為加快園區(qū)的工程施工進度，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區(qū)內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工，為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款，望雙方共同遵守。
一、工程內容灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、工程承包單價及結算方式
1.人工挖土方：
8.0元3
2.Ｃ10墊層：2303
3.Ｃ25砼基礎地梁構造柱等：2603
4.砌磚：268元3
5.模板制安：26元㎡
6.鋼筋制安：4300噸
7.粉刷：18元㎡
8.回填土：
4.0元3
9.內外腳手架：
6.5元㎡
10.灌注樁：
95元結算方式：各項目工程量以實際完成數量為準,另加18%施工企業(yè)管理費。
三、付款方式：甲方按乙方完成的`實際工程量的60%付款，余款待驗收合格后一個月內再付。
四、施工期限：自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程質量：嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工，工程質量要求必須符合國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準，工程質量必須全部達到合格,如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全：施工場地必須采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項：甲方提供水電，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。
八、本協(xié)議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效，本協(xié)議為一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：簽訂日期：
關于建筑合同3
房屋屬違章建筑物，對此訂立的租賃合同無效�！冻鞘蟹康禺a管理法》、《城市房屋租賃管理辦法》和《廣東省城鎮(zhèn)房屋租賃條例》，對此都有了明確的規(guī)定，本是無庸置疑的。
現(xiàn)實中，農村集體收入很大一部分是靠這種違章建筑出租獲取的，村民的分紅也就靠這一塊。不幸的是很多外商賺足了錢后，有的長期拖欠租金，有的逃跑了，有的甚至留下一身債務要村集體來背。這種現(xiàn)狀目前較突出，起訴到法院，法院又無法依法予以保護，村民怨氣大。法院現(xiàn)在處于一種兩難境地。一方面要依法辦案，不能明知是違章建筑出租，也給予保護。另一方面，法院作為地方經濟秩序和社會穩(wěn)定的維護者，又不忍看到村民受到巨大的經濟損失，而且因為法院的依法辦案導致村民對法院工作的誤解，是任何法院領導都不愿看到的`。對類似這樣的違章建筑出租問題，我們在審判實踐中究竟應如何處理，是困擾基層法院法官的一大難題。
對違章建筑出租案件如何處理，有多種觀點。
一是認為租金可以適當保護。即首先認定違章建筑出租是非法的，租賃合同無效，但實際已租用房屋或場地，本著實事求是的原則，仍應給予一定的補償，因為租賃合同的無效不象其他買賣合同，可以返還，租賃是一種行為合同，沒法返還。在計算補償費時按房管部門評定的租金標準計算。房地產律師認為，不管采用何種計算方法，只要對租金予以了支持，就是等于承認了違章建筑出租的合法性，與認定違章建筑出租是非法的前提相矛盾。
二是認為，對于違章建筑出租的非法所得應依照《民法通則》第134條第3款的規(guī)定對非法活動的所得予以收繳，以懲罰亂建亂租，沖擊、擾亂正常的房屋租賃市場的行為。站在村民的角度來看，違章建設的廠房、工棚出租的租金不能通過合法途徑收回來，感情上是很難接受的。但早知如此何必當初，違法亂建的后果不是不知道的，只是在利益的驅動下冒險而已。同時，要批評的是我們的有關政府職能部門的失職、失察和縱容。如果政府職能部門對農村的違章建筑加大監(jiān)督、處罰力度，相信不會造成今天的尬尷局面。
我們認為，對違章建筑的非法所得應予以依法收繳。這是法律的要求，也是規(guī)范房屋建筑、租賃市場的需要，這個代價遲早要有人來付出。更嚴格地說，行政執(zhí)法部門沒有對這種違章建設行為進行處罰，已是很照顧農村經濟發(fā)展了。其實，這樣的光收房租、坐吃山空的經濟發(fā)展是沒有多大價值的。
關于建筑合同4
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1．1 工程名稱
1．2 工程地點：
1．3 承包范圍：
1．4 承包方式：
1．5 工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
1．6 工程質量：
1．7 合同價款（人民幣大寫）：
第二條 甲方工作
2．1 開工前 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2．2 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2．3 委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方 份。
2．4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2．5 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2．6 協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3．1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3．2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3．3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3．4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3．5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3．6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4．1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的`措施費用。
4．2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4．3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4．4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5．1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73－－91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj300－－88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5．2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5．3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5．4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5．5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5．6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6．1 雙方商定本合同價款采用第 種：
�。�1）固定價格。
�。�2）固定價格加 ％包干風險系數計算。包干風險包括內容。
�。�3）可調價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
6．2 本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
┌───────────────┬──────────┬───────┐
│ 撥款分 次進行 │ 撥款 ％ │ 金額 │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
└───────────────┴──────────┴───────┘
6．3 工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在 天內，結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7．1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 ％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7．2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8．1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8．2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8．3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8．4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
9．1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 ％支付滯納金。
9．2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。
9．3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5．2款增加優(yōu)質價款外，甲方支付乙方 元，作為獎勵。
9．4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9．5 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
9．6 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9．7 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9．8 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10．1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
10．2 當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由 仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。
第十一條 其它約定
第十二條 附則
12．1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。
12．2 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
12．3 本合同履行完成后自動終止。
12．4 附件
（1）施工圖紙或作法說明
�。�2）工程項目一覽表
（3）工程預算書
�。�4）甲方提供貨物清單
�。�5）會議紀要
（6）設計變更
�。�7）其他
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代表人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵碼： 郵碼：
開戶銀行： 開戶銀行：
戶名： 戶名：
帳號： 帳號：
年 月 日 年 月 日
關于建筑合同5
1 建筑合同的類型
建筑合同有許多類型，通常由業(yè)主來選擇合同的類型。合同類型的選擇取決于所執(zhí)行胡工作的種類以及它是在什么樣的條件下執(zhí)行的。
1.1 總價合同
總價合同通常使用在建筑領域。在招標過程中要對所需要的材料的數量進行足夠精確的計算，以使承包人提交出該工作的一個價格總量。每個項目的數量，例如干式墻、門框、浴室的水池、輸電的管道和線，以及房頂的瓦片都需要從計劃時就進行精確的計算。當工程需要材料的數量和質量在合同文件中都清楚說明了，提交一個投標總額對承包人來說才是公平胡。
1.2 單價合同
單價合同用于不可能對所需的材料總量進行精確估算的工作。單價合同通常用在繁重的公路工程上。設計者可能計算有1000 000m3 的土需要被移動，但是業(yè)主和承包人知道工程結束后， 承包人是不可能恰好移動1000 000m3 的土的。精確的數量將會改變。對這個問題公正的解決辦法是業(yè)主告訴承包人估計的總量，在工程結束后按精確量出的數量支付承包人。
承包人提交的是一個單價合同里對每個項目定的價格。單位價格乘以工程師估計的量相差可以超過15%或20%，可能高于或低于估計的量，有時對單位價格還要進行協(xié)商。當實際的`量較低時，承包商也許會要求重新確定一個較高的價格，因為預期所掙得的總額減少了。當實際的量較高時，業(yè)主因為相反的原因也許會要求重新定一個價格。單位價格合同的目的是公平地對待合同雙方。
1.3 成本附加
成本附加（可回收費用）合同用于業(yè)主和承包人在談判、投標和授權的過程中均很難或不可能確定他們成本的情況。有一些因素使得對成本進行計算是不可能的，包括不可預知的極差的天氣情況（例如在南極地帶可能遇到），偏僻地區(qū)的不可預知的運輸需求，爭斗或戰(zhàn)爭，或者工作量需要依賴其他承包商的工作的合同。
成本附加合同有許多形式，最普通的是正價加固定的附加費以及正價加上正價的一定百分比。大多數業(yè)主寧愿選擇正價加固定的附加費，因為這樣承包人所獲得的利益總量不可能增加，因此除去了承包人會作出不節(jié)約或生產出較差質量工程的任何動機。正價加上正價的一定百分比的合同也許對條件十分艱苦的情況下是十分公平的，或者工程完成的時間不可確定時，但是為了保持生產率作出一些激勵是需要的。如果工程有可能需要一年或兩年，則僅由六個月所掙到的利潤就不再有吸引力了。
1.4 改革和趨勢
A+B式合同是從歐洲傳過來的相對較新的改革。它們是由運輸局開發(fā)以減少公路建設的時間以及因此對交通流進行限制的時間。許多公路工程項目包括翻新、修復、改造以及加寬。真正的新建工程很少。A+B合同的目的是提供一種可以付給承包人報酬的方法，考慮補償其定施工順序和分段等方面的專業(yè)性，以使工程可以快速有效地完成。 “A+B”的意思是成本加上時間。運輸局對每天公路工程完成的數量進行指定，承包人投標給出的是一定的成本和所需的天數。以成本加上時間合計較低來確定低投標人。當然也有可能選擇出價較高但是工作天數較少的低投標人，而不是其它的承包人。
合同還有其他一些形式，每個都有它自己專門的目的。例如，擔保最高價格的合同，用在設計完成前就開始進行談判的使用，這時承包人非常困難或不可能精確的估計出價格。這種形式的合同也經常用在一個承包人對只完成了一部分的合同的內容沒有履行職責，另一承包人完成了這個工程的情況。
2 訂立合同的方法
訂立合同的方法是只業(yè)主為了促成一項工程使用的合同的安排，但是合同形式是指怎樣支付執(zhí)行工程的承包人。
2.1 設計—建造
設計—建造合同的意思就是它的名字所表現(xiàn)出來的。一個承包人在設計和建造上都有責任。這種類型的承包逐漸變得很流行。一個設計—建造合同給業(yè)主提供了明顯的有利條件，他就不必在設計者和承包人之間意見不合時當調解人了，因為在同一個合同下他們是在一起工作的。設計—建造合同通常建立在一個成本加上一個對最大花費的擔保(GMP)的基礎上。通常因花費低于GMP而節(jié)省下的錢是由業(yè)主和承包人分享。從美國設計建造協(xié)會可以獲得大量的關于設計—建設合同的信息。網址為www.dbia.org 。
2.2 設計—建造—運營
設計—建造—運營合同并不象設計—建造合同那樣常見。它們用于一些工程中，例如運動競技場、水處理廠、水凈化設施以及公路收費站。其原理是對于一個特定的時期內，承包人保持對設施的部分所有權，可以達到100%，在那段時間對設施進行運營一定利益來對投資資金（全部花費加上利潤）進行補償。承包人擁有所有權的期限可以從幾年變化到永久性使用。在擁有所有權的期間，承包人以業(yè)主的身份對所有花費負責，并接受所有的利潤。對于運動競技場的情況，有一個典型的收入分紅制協(xié)議適合于隊伍所有人或市政當局。
3 擔保（保證）
任何一個合同都有三方的當事人—責任人（承包人）、擔保人（公司擔保）以及債權人（業(yè)主）。擔保人和責任人形成一個聯(lián)合體對業(yè)主作出一些擔保，也就是這兩個當事人對業(yè)主均亦責任。
3.1 投標擔保
投標擔保有兩個目的：（1）如果決定了最低的責任投標人則要保證承包人簽定合同，（2）保證承包人會提供必需的報酬并且執(zhí)行擔保，以及保險方針。當提交了屢約擔保和支付報酬的擔保，承包人就解除了對投標合同的義務。
大多數的投標擔保就是我們所說的投標擔保的擴展，它們只需要對低標和下一個投標人給出價格的不同之處進行罰款，如果兩個擔保不相符。還有違約金擔保。違約金擔保以實際的損失達到一定限量的形式來作出規(guī)定的。
3.2 屢約擔保
屢約擔保保證在申明的投標價格下執(zhí)行合同所需要胡內容。實際上，擔保人會對合同的履行進行擔保，或則會按照設計圖和說明書描述的形式來完成工程。擔保人處在被要求對合同的執(zhí)行進行擔保的位置。因此，在擔保人樂于發(fā)給報酬和執(zhí)行擔保之前，承包人必須證明他有完成任務的能力。擔保人會參觀承包人的總公司以及工作地，并且會接觸業(yè)主最近完成的合同。
承包人必須與他們的擔保人發(fā)展一個長期存在的工作關系，當他們申請報酬和申請屢約擔保時，他們與擔保人必須保持始終如一的工作關系，因為擔保人在工程類型、位置和尺寸上有特殊約束情況下會承諾支付費用的。如果承包人執(zhí)行合同時沒有履行義務，則擔保人有三個基本的選擇：
�。�1） 買回擔保。讓業(yè)主對擔保處罰的數量進行檢查。
（2） 更換擔保人。為了保證另一個承包人能夠完成這項工作，要進行投標協(xié)協(xié)
商或登出投標廣告。
�。�3） 為承包人提供經費。擔保的公司有花費高于擔保價值的風險，但是這仍然
是一個共同的選擇，因為承包人對工程是熟悉的。
現(xiàn)今大多數擔保人都會努力嘗試更換承包人。
關于建筑合同6
甲方：
乙方：
甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結合房屋建設的實際情況，經過協(xié)商，達成如下協(xié)議。
一、工程概況：
1、甲方準備在xxxx新建x間x層帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協(xié)商，決定將其房屋建筑工程（房屋從主體結構開始到粉刷完畢）承包給乙方進行施工建設，工程從xxx年 月 日開始動工，至xxx年 月 日竣工；房屋建設采用費用包干制的形式；乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工。
2、采取費用包干的方式。乙方負責房屋建筑時所需的設施（比如：腳手架、跳板等），甲方負責材料的供應；工程開工，從協(xié)議簽定之日開始，歷時 天內完成；房屋建筑總面積 平方米，按每平方 元計算，費用金額共計 元整。
3、付款方式：主體結構工程完工，甲方應向乙方支付工程款的50﹪，即（金額大寫）：_____________元；待工程完工后，經甲方驗收合格，付清工程的余下款項。
二、質量要求：
1、工程驗收標準，甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中，乙方應按照甲方的要求進行施工，主體結構建設時，墻體要垂直、整體平整，所有的'門及門窗的安放與墻體成一條線；粉刷時墻體厚度均勻，無裂縫，內墻面達到整體水平、平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平；陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行；房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束后，甲方進行竣工驗收。
三、安全問題：
工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責，若發(fā)生安全事故由乙方完全負責，承擔一切責任，甲方概不負責，沒有任何法律責任。
需要說明：
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同自___年__月__日簽定之日起生效。
甲方（簽字蓋章）： 乙方（簽字蓋章）：
雙方證明人 雙方證明人
乙方證明人（簽字蓋章）： 乙方證明人（簽字蓋章）：
年 月 日 年 月 日
關于建筑合同7
甲方：________________
乙方：________________
根據《建筑流動資金貸款辦法》（以下簡稱《貸款辦法》）的規(guī)定，借款方為保證施工生產正常進行，向貸款方申請建筑企業(yè)流動資金貸款，經貸款方審查同意發(fā)行，為明確各方權責，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條本合同規(guī)定_________年貸款額為人民幣（大寫）_________元，用于_________。
第二條借款方和貸款方必須共同遵守《貸款辦法》，有關貸款事項按辦法規(guī)定辦理。
第三條貸款自支用之日起，按實際支用數計收利息，利率為月息________‰，超計劃貸款的，超過部分利息為月息_______‰，逾期還款的加計利息_________%，挪用貸款的，對挪用部分加收罰息_________%。
第四條貸款方保證按照本合同的`規(guī)定供應資金，貸款方如因工作差錯貽誤放款，以致借款方遭受損失時，應按直接經濟損失，由貸款方負責賠償。
第五條貸款方有權檢查貸款使用情況，檢查時，借款方對調閱有關文件、帳冊、憑證和報表，查核物資庫存和施工生產情況等，必須給予方便。
第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規(guī)定，貸款方有權停止貸款、提前收回部分或全部貸款。
第七條借款方的擔保人是_________，對借款方歸還貸款本息承擔連帶責任。借款方未按期清償貸款本息時，擔保方應在接到貸款方還款通知后_________個月內負責歸還。
第八條本合同有效期自_________年______月_____日起，至_________年____月______日為止。
本合同正本一式_________份，借款方、貸款方、保證方各執(zhí)1份，副本_________份，_________、_________、_________等單位各執(zhí)1份。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
關于建筑合同8
甲方：________________(姓名，身份證號碼)乙方：________________(姓名，身份證號碼)甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。 ⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。 ⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。 ⒋工期從________年____月____日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、僖曳郊訌妼ζ淙藛T的.安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
�、谝曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。房屋建成后________年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須進行維修。
三、付款方式工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。付款時間：
第一次付款在施工開始后___天內，
第二次付款在___，
第三次付款在___，
第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。
四、違約責任由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。
因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民調解委員會調解或向人民法院起訴。
六、附則本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：乙方簽字：擔保人：________年____月____日
關于建筑合同9
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續(xù)付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協(xié)商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的`工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的實現(xiàn)。
訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現(xiàn)的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協(xié)議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經實現(xiàn)，我方遂申請撤訴。
關于建筑合同10
甲方：****
注冊地址：****
法定代表人：****
乙方：****
注冊地址：****
企業(yè)資質證書號：****
法定代表人：****
根據《合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關條款，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，就乙方承攬****維修工程，達成協(xié)議如下,共同遵守。
一 、工程概況
1.工程名稱：******
2.工程地點：******
3.工程內容（工程量）：******維修
4、承包方式：包工包料
5、質量等級：合格
二、工程工期
1、開工日期：******
2、竣工日期：******
三、合同價款及價款的支付與結算
1、單價（******發(fā)生的人工及材料的價格）：人民幣******元（大寫：******），數量：******套，合同總價：人民幣******元（大寫：******）。
2、工程竣工后，由甲方組織有關部門聯(lián)合驗收合格后，按付至合同總價的90%，留下10%做質保金。工程驗收合格1年后，再次組織驗收，工
程無質量問題，甲方將質保金全額支付，質保金不計利息。
3、本工程質保期5年，該質保期自甲方驗收合格，簽署驗收合格證
書之日起開始計算；本合同對質保期另有專項約定的，按約定執(zhí)行。
4、符合結算條件時，乙方應提前開出價款發(fā)票，甲方收到價款發(fā)票后10 日內付款。
四、工程質量要求
1、執(zhí)行本合同約定的技術標準及國家、行業(yè)的有關施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準，確保施工質量。
2、工程質量技術標準及施工材料要求：
①防盜門：選用鋼制防盜門，規(guī)格為2.2m*1.5m，鋼板為2mm厚，門為雙扇、且向外開，百葉寬度為2cm，鎖具為圓柱門閂，顏色為白色，并且門上噴安全警示標志等。
�、诎偃~窗：采用白色鋼窗，規(guī)格為1.2 m *0.8 m，百葉寬度為2cm，百葉窗應具有防水、防小動物，通風散熱，防腐蝕、耐老化,抗沖擊.使用壽命10—15年.材料生產必須通過國家質檢局檢驗認可。
�、蹤n鼠板：0.6米高，鋼板為2mm厚，刷黃黑10厘米色條。
五、雙方義務
1、甲方責任：
�。�1）甲方有權對乙方的工程材料、質量、進度等進行監(jiān)督檢查。
�。�2）甲方不對乙方施工過程中發(fā)生的或對第三方造成的任何人身財產損失承擔任何責任。
�。�3）甲方按協(xié)議約定向乙方撥付工程款。
2.乙方責任：
�。�1）向甲方提供施工圖紙及施工組織設計和進度計劃報表。并應嚴
格根據施工設計和技術標準施工，不得擅自減少施工材料和降低材料質量。
�。�2）工程開工時，向甲方提交施工材料合格證、檢測報告及建設主管部門頒發(fā)的準用證，使用材料由甲方現(xiàn)場負責人抽檢合格，必要時由甲方抽送質量檢測部門檢驗合格后方可使用。
�。�3）乙方在施工過程中嚴格按規(guī)范及施工工藝施工，自覺遵守有關安全技術、操作規(guī)程和工地安全制度。在施工過程中發(fā)生一切傷亡和財產損失均由乙方負責，甲方無任何連帶責任。
�。�4）乙方應加強施工現(xiàn)場的管理，使用材料、施工用的半成品由乙方負責保護并應堆放整齊、施工現(xiàn)場的垃圾和雜物應及時清理做到文明施工。
六、安全注意事項
根據施工要求，乙方施工必須嚴格執(zhí)行以下安全注意事項：
1、乙方對進入施工現(xiàn)場的所有人員，必須進行安全教育，專業(yè)培訓，并交待危險點和安全注意事項，未經安全培訓和教育者不得進入施工現(xiàn)場。
2、施工用的電源、電纜線、開關箱及開關、閘刀、觸電保安器應完好無損，并由專職電工進行管理，接線或拆除，其它人員不得亂拉亂拆。（所有操作行為必須符合建筑業(yè)管理規(guī)定）。
3、進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽，穿工作服，穿防滑膠鞋，安全帽規(guī)范佩戴率達100%。所用的高空作業(yè)吊籃、工器具，必須牢固、安全、無損壞，所用的材料必須用繩索傳遞，嚴禁高空亂扔，高空作業(yè)架下必須有專人監(jiān)護，設好圍欄，并掛好警示牌，嚴禁人員、車輛靠近。高空作業(yè)人員應系好安全帶，安全帶應系在牢固的構件上。
4、進入施工現(xiàn)場的所有工作人員，要防火、防盜，嚴禁吸煙，工作前四個小時嚴禁喝酒，所用一切易燃物品應有專人保管，門上的鑰匙有專
人保管，收工時應把所用的電源全部拉閘，做到萬無一失后，人員方可撒離。
5、工作現(xiàn)場的電纜、電線、照明器材、消防器材、通訊線路、電視網絡等一切設施應保持完好無損，不得拆除和破壞，必須拆除時需經甲方同意，工作結束后應恢復完好。
6、乙方所用的'車輛應完好無損，做到安全行駛、文明行駛。嚴禁酒后駕駛、疲勞駕駛，乙方在施工中造成車輛事故、人身傷害和一切經濟損失，均由乙方負責。
7、乙方應嚴格執(zhí)行《建設工程安全生產管理條例》的有關規(guī)定。
8、乙方必須派專職安全監(jiān)護人配合甲方對施工進行全過程安全監(jiān)護，乙方監(jiān)護人不在施工現(xiàn)場的不得施工，甲方監(jiān)護行為不代替乙方自行監(jiān)護，不保證乙方絕對安全，也不對乙方產生的人身損害和財產損害承擔責任。
9、乙方施工人員必須在甲方指定的工作范圍內施工，不得跨越、移動安全圍欄；不得進入非工作區(qū)以外的帶電區(qū)域進行其它活動。
10、乙方在施工中有違章和不安全行為的，甲方有權停止乙方工作，并要求乙方進行限期整改或整頓。因此造成的一切損失（包括人身、設備等），由乙方承擔全部責任。
七、竣工驗收
工程完成后，乙方在2日內向甲方提交竣工報告，甲方接到竣工報告5日內，以本合同約定的質量、技術等組織有關部門共同驗收，并辦理相關手續(xù)，最終工程量以驗收后的實際工程量雙方確認為準。
八 、違約責任
1、如果乙方未能按合同約定的日期開工，每遲延一天，乙方應向甲方支付合同總價款1‰ 的違約金，甲方直接從合同價款中扣除；延遲開工10日，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付違約金1萬元，該違約金不
足以支付甲方損失的，乙方應予賠償。
2、如果乙方未按合同規(guī)定的時間竣工，每遲延一天，乙方應向甲方支付合同總價款1‰ 的違約金，甲方直接從合同價款中扣除。
3、甲方驗收發(fā)現(xiàn)存在質量質量缺陷的，乙方應負責無償處理，直至工程質量符合驗收標準；如果乙方經兩次返修后仍不能符合驗收標準，甲方可另行委托承修，其費用由乙方支付。
4、乙方不得將本合同項目轉包給第三方，乙方轉包的，甲方有權解除合同，乙方并應賠償甲方的一切損失。
5、乙方不依約履行保修義務，甲方可另行安排第三方代乙方履行保修義務，發(fā)生的所有費用從保修金中扣除，不足部分由乙方補足。
6、因甲方原因造成工期拖延，乙方有權順延工期。
7、甲方應按合同約定支付合同價款，每遲延一天，甲方應向乙方支付合同總價款1%的違約金。
8、乙方違反本合同第六條約定的安全注意事項，除按第六條約定執(zhí)行外，乙方向甲方支付本合同價款的30%違約金。
九、爭議解決方式
如發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十、協(xié)議由下列文件組成，優(yōu)先解釋順序如下：
1、本協(xié)議及附件：報價單
2、乙方在競爭性談判過程中做出的書面說明或承諾；
3、甲方的競爭性談判文件；
4、乙方的競爭性談判文件。
注：若乙方文件中相關條款優(yōu)于甲方的要求，則以該條款為準。
十一、 本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份。
十二、 本合同雙方蓋章生效。
關于建筑合同11
《南寧市建設工程材料使用管理辦法》已經20xx年6月22日市第十三屆人民政府第45次常務會議審議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自20xx年8月1日起施行。
第一條 為了加強本市建設工程材料質量的監(jiān)督管理，規(guī)范建設工程材料使用行為，保障建設工程的質量和安全，根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本市實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于本市城市規(guī)劃區(qū)范圍內建設工程材料的使用及監(jiān)督管理。
本辦法所稱建設工程材料，是指在房屋建筑及市政基礎設施建設工程中使用的建筑材料和建筑構配件，以及用于保障建設工程施工安全的安全防護用品。
第三條 市建設行政主管部門負責全市建設工程材料使用的監(jiān)督管理。城區(qū)建設行政主管部門根據職責分工負責轄區(qū)內建設工程材料使用的管理工作。
建設工程質量監(jiān)督管理機構負責建設工程材料使用的日常監(jiān)督管理工作。
工商、工業(yè)、產品質量監(jiān)督等行政管理部門依照各自職責共同做好建設工程材料的管理工作。
第四條 建設工程中使用的建設工程材料應當具備以下證明文件：
(一)生產企業(yè)出具的產品檢驗報告、質量證明書和使用說明書;
(二)產品型式檢驗報告;
(三)實行生產許可制度、衛(wèi)生許可制度或者強制性產品認證制度管理的產品，應當具備工業(yè)產品生產許可證、衛(wèi)生許可批準文件或者強制性產品認證證明文件;
(四)新型建設工程材料應當具備國家、自治區(qū)規(guī)定的證明文件;
(五)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應當具備的其他證明文件。
第五條 建設工程材料生產企業(yè)在本市銷售涉及建設工程主要使用功能、結構安全、施工安全和可能對人體健康產生影響的重要建設工程材料的，應當到市建設行政主管部門辦理建設工程材料產品備案手續(xù)。
需要備案的重要建設工程材料由市建設行政主管部門確定并向社會公布。
第六條 申請建設工程材料產品備案，應當提交以下材料：
(一)備案登記表;
(二)生產企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照;
(三)委托他人代為辦理備案手續(xù)的，提交代理人的代理證明文件;
(四)備案產品執(zhí)行的產品質量標準;
(五)備案產品質量合格證明文件;
(六)具有相應資質的檢驗機構出具的備案產品型式檢驗報告;
(七)根據法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，需要提供的其他材料。
第七條 提交的備案資料齊全的，市建設行政主管部門應當自受理申請之日起十五個工作日內予以備案，并將該建設工程材料的產品名稱、生產單位、規(guī)格型號等信息納入建設工程材料備案目錄，向社會公布。
市建設行政主管部門應當根據建設工程材料的備案情況，及時更新建設工程材料備案目錄。
辦理建設工程材料備案手續(xù)不得收取費用。
第八條 已備案的建設工程材料在本市停止銷售的，應當自停止銷售之日起十五日內辦理備案注銷手續(xù)。備案的.信息發(fā)生變化的，申請人應當在備案信息發(fā)生變化之日起十五日內，辦理備案變更手續(xù)。
備案產品的質量合格證明文件因超過有效期等原因失去證明效力的，建設工程材料生產企業(yè)應當對產品進行重新檢驗，并根據重新檢驗的結果，辦理備案變更手續(xù)。
第九條 建設工程使用的混凝土、混凝土預制構件，應當由具備相應資質的建設工程材料生產企業(yè)生產�；炷�、混凝土預制構件生產企業(yè)開展生產經營活動，應當遵守以下規(guī)定：
(一)實行職業(yè)資格證書制度的崗位，工作人員應當持證上崗;
(二)委托計量檢定機構檢定、校準生產設備及試驗室設備;
(三)使用合格的原材料進行生產;
(四)銷售產品的質量符合產品質量標準。
市建設行政主管部門應當依照國家、自治區(qū)的有關規(guī)定，對混凝土、混凝土預制構件生產企業(yè)的生產經營情況實施監(jiān)督檢查。
第十條 建設工程設計單位在設計文件中應當選用符合國家標準、行業(yè)標準或者地方標準的建設工程材料;選用新型建設工程材料的，該材料應當符合國家和自治區(qū)的規(guī)定。不得選用國家、自治區(qū)明令禁止生產和禁止使用的建設工程材料。
第十一條 建設工程項目使用的建設工程材料，應當符合產品質量標準和工程建設強制性標準，并符合設計文件要求和合同的約定。不符合產品質量標準和工程建設強制性標準，以及不符合設計文件要求和合同約定的建設工程材料，不得進入施工現(xiàn)場。
建設單位不得明示或者暗示施工單位使用不合格的建設工程材料。
第十二條 建設單位應當委托工程質量檢測機構對進入施工現(xiàn)場的重要建設工程材料進行檢測。
工程質量檢測機構接受委托后，應當按照國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及有關工程建設標準，對進入施工現(xiàn)場的建設工程材料進行檢測，并按照有關規(guī)定留存檢測數據。
第十三條 施工單位應當對進入施工現(xiàn)場的建設工程材料進行檢驗，對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測。
工程監(jiān)理單位應當在建設工程材料進場報驗時核查材料的質量證明文件，并對建設工程材料進行檢驗，對不合格的建設工程材料產品不得簽認。
關于建筑合同12
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規(guī)，結合本工程的具體情況，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立如下合同條款：
第一條 工程概況
(一)工程名稱：XXXXXXXXXX教學樓
(二)工程地點：XXXXXXXXXX校園內
(三)工程結構及面積：磚混(框架)結構二層，建筑面積按圖紙設計為483.1平方米。
(四)承包方式：本工程的土建及安裝等工程由乙方按甲方提供的圖紙設計包工包料安裝(含水電安裝)，所有建筑材料和人工費不管市場如何浮動，工程總造價不可改變。
第二條 工程價款
(一)按建筑面積每平方米造價XXXXX元，總造價為XXXX萬元。大寫：XXXXXX
(二)如有下列情況，工程建設總價可作相應調整：
1、發(fā)生設計變更。
2、超過圖紙設計以外的工程。
3、施工中如有建筑面積增減的按每平方米造價1228元相應增減工程總價款。
第三條 工程期
(一)本工程于20xx年X月XX日開工至20xx年X月XX日竣工，總日歷天數為128天。
(二)如遇下列情況，經甲方同意工期可相應順延，并經甲方以書面形式確定順延期限。
1、重大的設計變更引起工程增加而影響工程進度的;
2、一周內，非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;
3、因遇非人力不可抗拒的自然災害;
4、甲方代表同意給予順延的其他情況。
第四條 材料設備
(一)本工程所需要的建材、構配件、器材設備等物質，全部由乙方負責購買。
(二)乙方購買的建材、構配件、器材設備等要保證質量。主要建材、成品、半成品、器材設備應附有合格證并由甲方驗收合格后方可投入使用;不合格的建材、構配件、器材設備等不得使用，并由乙方立即清除出工場。
第五條 工程質量和檢查驗收
(一)工程質量必須達到國家標準規(guī)定的合格等級以上。
(二)乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒布的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受甲方派駐工地的代表監(jiān)督檢查。如不按圖紙設計和規(guī)范要求施工，造成返工的一切費用由乙方承擔。需要變更圖紙設計，須經設計部門和甲方同意并下達變更通知書后才能變更。
(三)隱蔽工程和中間驗收，必須由甲方代表和上級相關部門檢查、驗收合格簽字后，方可進行下一道工序施工。如果檢驗沒有合格，由乙方返工并承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
(四)竣工驗收
1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程有關規(guī)定，向甲方代表提供完整齊全的竣工資料和竣工報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后十天內請求上級有關部門驗收，并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見，乙方按要求修改，并承擔由此原因造成的修改費用。
2、全部工程驗收合格后，30天內甲方為乙方辦理結算手續(xù)。
3、竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應由乙方修改后提請甲方驗收的日期。
4、工程保修按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第六條 雙方負責事項
(一)甲方：
1、駐工地代表名單：
2、提供施工圖紙：1套
3、完成施工現(xiàn)場三通一平。
4、辦理工程、施工所需各種證件、批文和申報批準有關手續(xù)。
5、確定工程水準點及坐標控制點位置。
6、組織圖紙會審及設計交底。
(二)乙方：
1、駐工地代表名單：
2、提供施工組織設計(或施工方案)
3、施工所需水、電費由乙方負責。
4、乙方必須做到安全施工，施工中一切安全責任全部由乙方負責，與甲方無關。
5、為了方便甲方報賬，乙方必須及時向甲方提供稅務的發(fā)票及有關材料。
6、所有窗口安裝加厚不銹鋼防盜網。
7、一樓樓梯口安裝鐵管、鐵枝制防盜門，規(guī)格要求：鐵管全新，直徑35~40毫米;鐵枝全新，直徑14~16毫米，防盜門整體要上防銹漆。
8、四間隔音室及壹間教室安裝由廠家生產的加厚鋼板防門，附有合格證。
第七條 增加工程的`結算
(一)增加工程量費用按最新的廣西《建筑工程預算定額》計算。
(二)材料價差按合同期內的工程造價信息取價。
第八條 工程價款支付辦法
(一)基礎工程完工，甲方預付總造價20%工程款給乙方。第一層主體工程完工，甲方預付總造價30%工程款給乙方。第二層主體工程完工，甲方預付總造價30%工程款給乙方
(二)全部工程竣工驗收合格后，50天內甲方預付總造價19%工程款給乙方，余下1%作為質量保修金，驗收合格后一年內無質量問題的甲方付清全部工程余款給乙方。
(三)基礎超深的工程，乙方必須繪制竣工圖紙，并經相關上級部門和學校駐工地代表簽字認定，并附有相關圖片、材料，否則工程超深部分不予結算。
第九條 違約責任
乙方的責任：
1、工程質量不符合合同規(guī)定，負責無償修理或返工。由此所造成的經濟損失由乙方承擔。如果乙方不及時無償返工超過時間，甲方要從付給乙方的工程款中扣違約金，每天100元。
2、因乙方未能及時向甲方提供稅務發(fā)票及相關材料，造成甲方報賬延遲，從而造成甲方不能按時給乙方付工程款，一切損失由乙方負責。
甲方的責任：上級相關部門已將工程款撥到甲方賬號，而甲方故意拖延撥付工程款給乙方，造成乙方停、窩工損失的，造成乙方施工的經濟損失部分由甲方承擔。
附則
(一)本合同未聲明事項一律按《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
(二)本合同經雙方簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收合格交付使用，保修期滿(保修期為竣工后壹年內)，付清工程款后自然失效。
(三)本合同正本兩份，副本4份，甲乙雙方各執(zhí)壹份正本，副本送呈有關部門。
補充條款：
1、工程竣工后乙方負責清理施工場地及存料場地的建筑垃圾。
2、乙方要做好施工場地的隔離，嚴禁學生進入或接近。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于建筑合同13
司法實務中，合同糾紛案件審理存在大量的管轄權爭議，原因在于《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》（以下簡稱《民訴解釋》）未頒布前，合同糾紛案件管轄的法律規(guī)定不明確且存在法律適用的爭議。20xx年12月18日，最高人民法院審判委員會第1636次會議通過的《民訴解釋》明確了合同糾紛管轄法院確定的一般規(guī)則，具體闡述如下： 一、《民訴解釋》頒布前確定合同糾紛管轄法院的現(xiàn)狀
我國法律最早對合同糾紛管轄進行規(guī)定的是1982年《中華人民共和國民事訴訟法（試行）》，該法第23條規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。其后民事訴訟法將合同糾紛管轄規(guī)定為：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。在司法實踐中，被告住所地的確定很少產生爭議，但合同履行地的確定因法院對于法律理解的不同出現(xiàn)諸多爭議。
�。ㄒ唬┏绦蚍ㄅc實體法關于合同履行地的規(guī)定不統(tǒng)一
程序法和實體法關于合同履行地的規(guī)定相差甚遠，存在很大的脫節(jié)。
民事訴訟法對于合同履行地沒有具體規(guī)定，1992年《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第18至22條只是對購銷合同、加工承攬合同等五種合同的合同履行地進行了列舉式規(guī)定。最高院對于合同履行地也作出了大量的批復、復函、通知。但上述這些規(guī)定是不完全列舉，沒有涵蓋合同的所有類型，同時內容龐雜沒有規(guī)律可循，甚至出現(xiàn)了最高院批復前后矛盾的情況。
《合同法》等實體法則對合同履行地進行了具體規(guī)定，《合同法》第62條第3項規(guī)定：履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產的，在不動產所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行�！逗贤ā犯鶕贤斒氯穗p方的權利義務分配和履行確定合同履行地。
�。ǘ┧痉ú门兄械幕靵y
由于程序法未對“合同履行地”進行定義，實體法對“合同履行地”作了具體規(guī)定，因此法院在審理合同履行地管轄爭議案件時，存在能否當然援引實體法中“合同履行地”解決程序法管轄問題的爭論。一種觀點認為，可以援引實體法中“合同履行地”的規(guī)定，即對履行地點約定不明確的合同，應當根據合同法第六十二條的規(guī)定確定履行地。另一種觀點認為，不可援引實體法中“合同履行地”的規(guī)定，原因在于：實體法上的合同履行地具有兩個特點：一是不確定性。當事人是因合同糾紛才訴至法院，合同履行地也是實體審查的一部分，在法院作出裁判前，合同履行地無法確定。二是合同履行地具有多樣性。實體法合同義務的履行地，包括主合同履行地、從合同履行地、書面約定的履行地等等。兩種觀點的差異導致法院在司法裁判中關于合同履行地管轄權異議同案不同判的現(xiàn)象不斷出現(xiàn)。 二、《民訴解釋》對于合同履行地的確定規(guī)則
針對上述存在的問題，《民訴解釋》確立了一個簡便的合同履行地認定規(guī)則，即以程序法的規(guī)定為原則結合實體法內容，確定合同履行地。
�。ㄒ唬┖贤男械氐拇_定規(guī)則
《民訴解釋》第18條規(guī)定：合同約定履行地點的，以約定的.履行地點為合同履行地。合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地；交付不動產的，不動產所在地為合同履行地；其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地。即時結清的合同，交易行為地為合同履行地。合同沒有實際履行，當事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的，由被告住所地人民法院管轄。該條文引進《合同法》第62條第3項的規(guī)定明確了合同履行地的確定規(guī)則，即除法律的特別規(guī)定，合同履行地有約定從約定，無約定的，爭議標的不為給付貨幣或者不動產的，履行義務一方所在地為合同履行地。該條文的核心規(guī)則為一般情形下，履行義務一方所在地為合同履行地。
（二）合同履行地確定規(guī)則的具體適用
《民訴解釋》明確了合同履行地首先以當事人的約定為準。即合同中明確約定的合同履行地點為合同履行地，不再依據實體履行義務的地點確定合同履行地，充分尊重當事人的意思自治，滿足當事人的管轄預期。
“爭議標的為給付貨幣”中的“給付貨幣”是指實體內容的合同義務，并非訴訟請求中簡單的金錢給付請求。當事人在合同履行中要求對方支付金錢，包括根據合同義務支付價款，也包括以金錢的形式來承擔合同履行中產生的違約責任，但不能以類似違約金這種以給付金錢的責任承擔形式確定合同履行地，應當根據當事人的訴訟請求結合合同履行義務的內容確定合同履行地。如買賣合同，甲為貨物出賣方，乙為買受方，如甲起訴要求乙支付貨款的，此處的貨款為合同義務中的“給付貨幣”，甲為接收貨幣一方，甲地為合同履行地；如乙起訴甲交付貨物不符合約定需要承擔違約金的，此處應適用“其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地”，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。
根據條文關于合同履行地的確定規(guī)則，履行義務需要結合實體法的內容確定。實體法中，合同的履行是指債務人作出作為債務內容的給付，并因此使債權目的達到而歸于消滅，合同的履行地點即為債務人履行債務和債權人接受履行的地方。一般而言，合同主要是雙務的，一方負有給付義務時，另一方則會負有相應的對待給付義務作為對價。雙方約定的義務內容不同，履行的方式也不同，履行地點也可能發(fā)生相應變化。如上述買賣合同，乙起訴要求甲交付貨物的，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。
針對合同多個履行義務，應當依照履行合同主要義務所在地確定為合同履行地，何為主要義務，也要結合合同履行的實體內容來確定，如買賣合同中的主要義務為出賣人轉移標的物所有權的義務和買受人支付價款的義務。主要義務履行地無法確定的，兩個以上合同履行地的法院均有管轄權的，依照《民事訴訟法》第35條的規(guī)定確定管轄法院。
《民訴解釋》確定了合同糾紛管轄法院的認定規(guī)則，使得合同法中關于合同履行地的規(guī)定在程序法中充分適用，解決了司法實務中關于能否援引實體法中“合同履行地”解決程序法的管轄問題的爭論，統(tǒng)一了裁判觀點，有利于減少司法實務中合同糾紛案件管轄權爭議的數量，同時也便于當事人訴訟和法院行使審判權。
關于建筑合同14
發(fā)包方： （甲方）
承包方： （乙方）
依據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，甲乙雙方根據疊翠苑6#樓的實際情況遵循平等、自愿、互利、誠信的原則，經雙方協(xié)商并依據疊翠苑6#樓項目中標合同第條“本合同如有補充和變更以補充和變更協(xié)議為準”的約定訂立本變更補充協(xié)議。除本協(xié)議書外其余合同、協(xié)議與本協(xié)議不一致的均以本協(xié)議書為準（對本協(xié)議另外簽訂的補充協(xié)議除外）。
一、 工程建設地址：嵩縣城關鎮(zhèn)西關村
二、 工程概況：
工程名稱：疊翠苑6#樓
建筑面積：建筑面積暫定為26518㎡（含地下室面積）
機構類型：框剪結構，地上二十四層，地下一層為地下室
三、 工程承建范圍：
1. 施工內容：施工圖紙所含的建筑、結構、給排水、電氣（含弱電埋管）、消防等全部工作。
2. 施工范圍：上下水、電至外墻散水外一米。
四、 工程承包方式：包工包料
1. 本工程建安工程造價采用單位面積包干價，即1290元/㎡（此價格含文明施工增加費、二次運輸費和其它取費及稅金，不含社保
金，社保金由甲方交納）工程造價暫定為人民幣34208220元。
2. 本工程建筑面積以實際竣工面積為準。建筑面積的計算以國標
GB/T50353-20xx為準.
3. 本工程預算材料價格因甲方預算價與市場存在差距，甲方應按市
場價補足差價。
4. 本工程建安造價為包干價，在施工期間如出現(xiàn)材料價格波動，主、
輔材以簽約當月洛陽市嵩縣造價管理處發(fā)布的信息價為準，超過
±5%可以調整。
5. 施工過程中出現(xiàn)的設計變更增減即現(xiàn)場簽證按08定額以實結算，
人工費調整按53元/工日。
6. 單位面積建安造價中不含以下項目：
住戶內的廚、衛(wèi)、臥室的木門； 電梯及電梯安裝、調試； 弱電調試及中央空調的安裝調試； 煤氣及煤氣安裝、調試； 衛(wèi)生潔具； 景觀照明； 以上各項乙方應負責工程前期的一些輔助工程及暗配管（包括 穿鐵絲、線盒、鋼套管、預留洞）等。
7. 基中部分主輔材料的要求如下；
鋼材：安鋼、邯鋼及濟鋼大中型企業(yè)產品； 水泥：大廠旋窯水泥；
防盜門：盼盼或是星高及同檔次的防火防盜門； 電料管材：管材、電線、開關、插座等用大廠符合國家標準產品（乙方提供品牌甲方、監(jiān)理現(xiàn)場認定后方可使用）；
門窗規(guī)格按圖紙要求，質量按國標，塑鋼材料采用金鵬、中財、海螺等同檔次品牌，五金配件及不能低于新鄉(xiāng)三力牌標準選擇使用并且按圖施工；
以上主輔材料和其實材料，必須三證齊全，進場使用前由甲方認定、乙方和監(jiān)理方共同考察認可并經檢驗復試合格后，方可進場使用。
五、 雙方約定：
1. 乙方應保證按時支付民工工資，若因乙方不按時支付民工工資造成的民工堵門、上訪等給甲方造成不良影響，每發(fā)生一次乙方向甲方支付違約金五萬元，且甲方有權解除本協(xié)議，因甲方原因造成意外，一切損失由甲方承擔。
2. 該工程乙方不得轉包。如甲方發(fā)現(xiàn)乙方私自轉包，甲方有權終止本協(xié)議，乙方無條件退出施工現(xiàn)場并承擔相關的法律和經濟責任。
六、 施工準備：
施工用水、電裝表計量，表由甲方安裝乙方按所裝計量表直接向甲方繳費。如乙方未及時繳費，由此造成的后果，由乙方自行負責。
七、 工程工期：
1、 本工程開工日期（按甲方正式書面通知之日起計算）為20xx年5月10日�？⒐を炇�，交付使用（即交鑰匙）的日期為20xx年5月31日。工期為750天。除不可抗拒的自然災害及不可預見
因素外，竣工日期為有效日期。工期順延需甲方、監(jiān)理方文字確認后方可生效。
2、 若因四方原因所造成停工，四方應賠償乙方施工現(xiàn)場的損失以及所交工程保證金的利息。
3、 工期獎罰辦法：每提延一天，甲方按0.15萬元/天為獎懲支付，累計提延一個月甲方按照0.3萬元/天作為獎懲支付。
八、 雙方附加條件及責任；
1. 甲方應保證工程正常開式和工程施工，本協(xié)議雙方簽字后本協(xié)議由甲乙雙方保管，本協(xié)議簽字起10日內，甲方保證乙方進場施工。
2. 工程開工后：
a、乙方不得停工，四方原因造成的停工，四方應補給乙方相應的.經濟損失。
b、甲方如遇資金問題不能按期支付乙方工程款，未結部分按甲方向乙方借款處理，由甲方支付該款的20%計算。
九、 工程款支付：
乙方應墊資至一層封頂，甲方應在一星期內付給乙方總造價的20%，以后每六層為壹個節(jié)點，每個節(jié)點付總造價的10%，最后一次主休封頂付造價的20%，主體封頂后付至總造價的70%。砌體完工粉刷工進場再付總造價的20%，全部完工達到交工條件付至總造價的97%，留3%質保金按國家標準執(zhí)行壹年到期退還乙方。
十、工程質量標準：
1.爭取創(chuàng)市優(yōu)質結構工程，必須達到合格標準。
2.竣工驗收，若出現(xiàn)工程質量不合格，乙方必須無條件返工（返工造成的經濟損失由乙方全部負擔）直至達到工程合格。
十一、安全文明施工目標：
安全目標杜絕傷亡事故及爭創(chuàng)市安全文明工地，嚴格按照頒布《建筑工程安全施工規(guī)范》組織施工，杜絕死亡事故，如發(fā)生安全事故由乙方承擔全部責任。甲方不承擔任何責任。
十二、資質等級：
本工程總承包施工企業(yè)必須具備房屋建筑專業(yè)二級及二級以上資質。 十三、本協(xié)議未盡事項可由雙方協(xié)商解決。
十四、本協(xié)議一式捌分，協(xié)議生效后甲乙雙方各持肆份。
發(fā)包人： 承包人：
法定代表（簽字）： 法定代表（簽字）：
年 月 日 年 月 日
關于建筑合同15
甲方：(供貨方)
乙方：(購貨方)
乙方因建筑需要，向甲方購買建筑模板等專用材料，根據國家《合同法》第131條、135條、141條、115條《買賣合同》法律條款，本著友好合作及互惠互利精神，遵守誠實守信原則，現(xiàn)經充分協(xié)商，
一、甲方供貨給乙方上列規(guī)格、價格、等級的專用材料，所發(fā)貨款按實際發(fā)生量結算。合同履行地為甲方板廠倉庫。
二、以上價格均含運費，由甲方代運到乙方工地，甲方交貨的'數量及質量以乙方單位驗收，貨到乙方后在甲方送貨單上簽字為準。
三、乙方需購的材料由甲方負責、隨時送貨，乙方必須提前5天告訴甲方。特殊規(guī)格木材，乙方必須提前6天告知甲方。
四、付款方式：甲方交貨給乙方后，乙方必須按下列分期支付總貨款比例給甲方：貨到工地起30天內付款50%，剩余貨款每個月分批付款至主體封頂或四個月內全部付清。如乙方沒有按時支付貨款，甲方有權單方面終止協(xié)議，并要求乙方按照貨款總額按日0.3%支付違約金并在七日內付清全部貨款。
五、此合同貨款必須由甲方指定收款人張國龍收款。在未付清甲方貨款且沒有征得甲方同意的情況下，乙方不得向其他廠家或個人購買同類產品，否則視為乙方違約，乙方必須在七天內結清并支付全部貨款。
六、 模板按使用說明書使用，質量按國家標準，起層、脫膠率3%，如超出3%，貨到工地后30日內免費調換，過期概不負責。如乙方人為損壞，甲方概不負責。質量保證如下：甲方供貨的模板必須保證乙方周轉十次，
七、乙方指定收料員名單：_____ _____電話：____ ___
八、貨到工地，工地負責卸貨，出現(xiàn)任何問題和甲方無關。如工地停工超30日，質量不保，付清剩余貨款。
九、本合同雙方簽字蓋章即生法律效率，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方單位簽字：(蓋章)
乙方單位簽字：(蓋章)
法定代表人：
法定代表人：
負責人：
負責人：
身份證號：
身份證號：
電話號碼：
電話號碼：
【建筑合同】相關文章：
建筑合同建筑合同04-08
建筑的合同04-23
建筑的合同04-14
建筑合同02-19
建筑居間合同06-11
有關建筑合同06-11
建筑租賃合同06-23
承包建筑合同12-16
項目建筑合同12-06
建筑拆除合同01-12